Смежные правоотношения связанные с трудом

ГРАЖДАНСКИЙ КОДЕКС РСФСР

____________________________________________________________________
Утратил силу.
В настоящее время действует Гражданский Кодекс Российской Федерации.
____________________________________________________________________

____________________________________________________________________
В документе учтено:
постановление ВЦИК и СНК РСФСР от 20 декабря 1926 года.
____________________________________________________________________

Общая часть

I. Основные положения (статьи 1-3)


Ст.1. Гражданские права охраняются законом за исключением тех случаев, когда они осуществляются с противоречиями с их социально-хозяйственным назначением.

Ст.2. Споры о праве гражданском разрешаются в судебном порядке. Отказ от права обращения к суду недействителен.

Примечание. Имущественные споры между органами государства разрешаются в порядке, установленном особым постановлением.

Ст.3. Отношения земельные, отношения, возникающие из найма рабочей силы, и отношения семейные регулируются особыми кодексами.

II. Субъекты прав (лица) (статьи 4-19)


Ст.4. В целях развития производительных сил страны РСФСР предоставляет гражданскую правоспособность (способность иметь гражданские права и обязанности) всем гражданам, неограниченным по суду в правах.

Пол, раса, национальность, вероисповедание, происхождение не имеют никакого влияния на объем гражданской правоспособности.

Ст.5. В соответствии с этим каждый гражданин РСФСР союзных советских республик имеет право свободно передвигаться и селиться на территории РСФСР, избирать невоспрещенные законом занятия и профессии, приобретать и отчуждать имущества с ограничениями, указанными в законе, совершать сделки и вступать в обязательства, организовывать промышленные и торговые предприятия с соблюдением всех постановлений, регулирующих промышленную и торговую деятельность и охраняющих применение труда.

Ст.6. Никто не может быть лишен гражданских прав или ограничен в правах иначе, как в случаях и в порядке, определенных законом.

Ст.7. Способность лица своими действиями приобретать гражданские права и создавать для себя гражданские обязанности (дееспособность) возникает в полном объеме с достижением совершеннолетия.

Совершеннолетие наступает по достижении 18-летнего возраста.

Ст.8. Лица совершеннолетние могут быть подлежащими учреждениями объявлены недееспособны:

1) если они вследствие душевной болезни или слабоумия неспособны рассудительно вести свои дела,

2) если они своей чрезмерной расточительностью разоряют находящееся в их распоряжении имущество.

Ст.9. Несовершеннолетние, достигшие 14 лет, и лица, взятые под опеку, как расточители, могут совершать сделки с согласия своих законных представителей (родителей или опекунов). Они вправе самостоятельно распоряжаться получаемой ими заработной платой, и отвечают за вред, причиненный их действиями другим лицам.

Ст.10. Всякие сделки, клонящиеся к ограничению правоспособности или дееспособности, недействительны.

Ст.11. Местожительством признается то место, где лицо вследствие своей службы, постоянных занятий или нахождения своего имущества имеет постоянную или преимущественную оседлость.

Местожительством несовершеннолетних или находящихся под опекой признается местожительство их законных представителей (родителей или опекунов).

Ст.12. Лицо, безвестно отсутствующее, может быть объявлено умершим, если со дня публикации о признании его отсутствующим прошло полных пять лет. Внесение такого лица в акты гражданского состояния, как умершего, производится на основании судебного решения, причем моментом смерти считается время вступления в силу судебного решения.

Примечание. Правила производства дел о признании лица отсутствующим и умершим изложены в специальном законе (см. приложение 1).

Ст.13. Юридическими лицами признаются объединения лиц, учреждения или организации, которые могут, как таковые, приобретать права по имуществу, вступать в обязательства, искать и отвечать на суде.

Ст.14. Юридическое лицо должно иметь утвержденный, а в подлежащих случаях, зарегистрированный уполномоченным на то органом устав или положение. Определенные в законе виды товариществ, преследующих хозяйственные цели, могут вместо устава иметь товарищеский договор, зарегистрированный в установленном порядке. Правоспособность юридического лица возникает с момента утверждения устава (положения), а в тех случаях, когда закон требует регистрации юридического лица - с момента таковой регистрации.

Ст.15. Частные учреждения с правами юридических лиц, как-то: больницы, музеи, ученые учреждения, публичные библиотеки и т.д., могут быть учреждаемы только с разрешения соответственных органов власти.

Ст.16. Юридические лица участвуют в гражданском обороте и вступают в сделки через посредство своих органов или через своих представителей.

Ст.17. Во внешнем торговом обороте все пребывающие в пределах РСФСР лица, юридические и физические, участвуют лишь через посредство государства в лице Народного Комиссариата Внешней Торговли. Самостоятельные выступления на внешнем рынке допускаются не иначе, как в случаях, особо указанных а законе, и не иначе, как под контролем Народного Комиссариата Внешней Торговли.

Ст.18. Существование юридического лица может быть прекращено соответственным органом государственной власти, если оно уклоняется от предусмотренной уставом или договором цели или если его органы (общее собрание, правление) в своей деятельности уклоняется в сторону, противную интересам государства.

Ст.19. Государственные предприятия и их объединения, переведенные на хозяйственный расчет и не финансируемые в сметном порядке, выступают в обороте, как самостоятельные и не связанные с казной юридические лица. За их долги отвечает лишь имущество, состоящее в их свободном распоряжении, т.е. не изъятое из оборота согласно ст.ст. 21 и 22. Исключения из этого правила особо указываются законом.

III. Объекты прав (имущества) (статьи 20-25)


Ст.20. Имущество, изъятое из гражданского оборота, может быть объектом гражданского права лишь в тех пределах, в каких это положительно указано законом.

Ст.21. Земля является достоянием государства и не может быть предметом частного оборота. Владение землею допускается только на правах пользования.

Примечание. С отменой частной собственности на землю деление имуществ на движимые и недвижимые упразднено.

Ст.22. Национализированные и муниципализированные предприятия, их оборудование, железные дороги и их подвижной состав, национализированные суда, а равно национализированные и муниципализированные строения являются изъятыми из частного оборота и не могут быть отчуждаемы и закладываемы теми органами, в ведении коих они состоят, а также обращаемы на удовлетворение кредиторов. Национализированные и муниципализированные предприятия, строения и суда могут сдаваться в аренду в установленном законом порядке.

Примечание. Отчуждение негодных или устаревших частей имущества, указанного в настоящей статье, регулируется особыми правилами.

Ст.23. Оружие, взрывчатые вещества, воинское снаряжение, летательные аппараты, телеграфное и радиотелеграфное имущество, аннулированные ценные бумаги, спиртные напитки свыше установленной законом крепости и сильно действующие яды являются изъятыми из частного оборота.

Примечание. Приобретение охотничьего оружия и огнеприпасов регулируется особыми правилами.

Ст.24. Золотая и серебряная монета и иностранная валюта могут быть предметом сделок лишь в порядке и пределах, указанных специальными узаконениями (см. приложение 2).

Ст.25. Принадлежностью признается вещь, назначенная служить главной вещи и связанная с ней общим хозяйственным назначением.

Принадлежность следует судьбе главной вещи, если в договоре или законе особо не оговорено противное.

IV. Сделки (статьи 26-43)


Ст.26. Сделки, т.е. действия, направленные на установление, изменение или прекращение гражданских правоотношений, могут быть односторонними и взаимными (договоры).

Ст.27. Сделки могут быть совершаемы на словах или в письменной форме.

Письменные сделки делятся на: 1) простые, 2) засвидетельствованные, 3) нотариальные, т.е. совершенные в нотариальном органе и внесенные в нотариальную актовую книгу.

Ст.28. Сделка, облеченная в письменную форму, должна быть подписана лицом, от которого она исходит, или его представителем.

Лицо, не могущее вследствие неграмотности, физических недостатков или болезни собственноручно подписаться, может поручить подписать за него сделку другому лицу. Подпись последнего должна быть засвидетельствована надлежащим порядком, причем должна быть указана причина, по которой лицо, совершившее сделку, не могло собственноручно подписать ее.

Ст.29. Несоблюдение требуемой законом формы влечет за собою недействительность сделки лишь в том случае, когда такое последствие несоблюдения формы прямо указано в законе.

Ст.30. Недействительна сделка, совершенная с целью противной закону или в обход закона, а равно сделка, направленная к явному ущербу для государства.

Ст.31. Недействительна сделка, совершенная лицом, вполне лишенным дееспособности или временно находящимся в таком состоянии, когда оно не может понимать значения своих действий.

Ст.32. Лицо, совершившее сделку под влиянием обмана, угроз, насилия или вследствие злонамеренного соглашения его представителя с контрагентом или вследствие заблуждения, имеющего существенное значение, - может требовать по суду признания сделки недействительной полностью или в части.

Ст.33. Когда лицо под влиянием крайней нужды вступило в явно невыгодную для себя сделку, суд, по требованию потерпевшей стороны или подлежащих государственных органов и общественных организаций, может либо признать сделку недействительной, либо прекратить ее действие на будущее время.

Ст.34. Недействительна сделка, совершенная по соглашению сторон лишь для виду и без намерения породить юридические последствия.

Ст.35. Если притворная сделка, заключена с целью прикрыть другую сделку, то применяются положения, относящиеся к той сделке, которая действительно имелась в виду.

Ст.36. Сделка, признанная недействительной, считается таковой с момента ее совершения.

Ст.37. Недействительные части сделки не затрагивают прочих ее частей, поскольку можно предположить, что сделка была бы совершена и без включения недействительной ее части.

Ст.38. Лица дееспособные могут совершать сделки и через избранных ими представителей, за исключением тех случаев, когда законом это воспрещено.

Ст.39. Сделки, совершенные представителем от имени представляемого, в пределах полномочия, имеют обязательную силу для представляемого и порождают непосредственно для него права и обязанности.

Ст.40. Представитель не может совершить сделки от имени представляемого ни в отношении себя (представителя) лично, ни в отношении третьего лица, представителем коего он одновременно является.

Ст.41. Сделка признается совершенной под отлагательным условием, когда права и обязанности, устанавливаемые сделкой, должны наступить с наступлением условия.

Сделка признается совершенной под отменительным условием, когда права и обязанности, устанавливаемые сделкой, должны прекратиться со времени наступления условия.

Ст.42. Условно обязанный не должен своими действиями вызывать положение вещей, которое ухудшало или уничтожало бы зависящее от условия право. В противном случае, по наступлении условия, он обязан возместить причиненные убытки.

Ст.43. Если наступлению условия недобросовестно воспрепятствовала сторона, которой ненаступление условия выгодно, то условие считается наступившим.

Если наступлению условия недобросовестно содействовала сторона, которой наступление условия выгодно, то условие считается не наступившим.

V. Исковая давность (статьи 44-51)


Ст.44. Права на иски погашаются по истечении трехлетнего срока (исковая давность), если в законе не установлен иной срок давности.

Ст.45. Течение исковой давности начинается с того времени, когда возникло право на предъявление иска.

По обязательствам, подлежащим исполнению по востребованию кредитора, течение исковой давности начинается со времени возникновения обязательства.

Ст.46. С погашением давностью иска по главному требованию погашаются также иски и о придаточных требованиях.

Ст.47. В случае исполнения обязательства должником по истечении давности он не вправе требовать обратно уплаченного, хотя бы в момент уплаты он и не знал об истечении давности.

Ст.48. Течение исковой давности приостанавливается:

1) когда истец вследствие непреодолимой силы был лишен возможности предъявить иск, если препятствия эти наступили в последние шесть месяцев давностного срока;

2) в силу объявленного для обязательств моратория;

3) для состава красной армии и флота, приведенного на военное положение, пока последнее продолжается.

Примечание. Со дня прекращения обстоятельств, послуживших основанием для приостановления течения давности, течение срока продолжается, причем в случаях, когда остающийся срок менее 6 месяцев, таковой удлиняется до 6 месяцев.

Ст.49. Во всех случаях, когда суд признает основательными причины, по которым пропущен срок исковой давности, он может продлить этот срок.

Ст.50. Исковая давность прерывается предъявлением иска, а также совершением со стороны обязанного лица действий, свидетельствующих о признании долга.

Ст.51. После перерыва исковая давность начинается снова, причем, истекшее перед тем время не зачисляется в новый срок.

Вещное право.

I. Право собственности (статьи 52-70)


Ст.52. Различается собственность: а) государственная (национализированная и муниципализированная), б) кооперативная, в) частная.

Ст.53. Земля, недра, леса, воды, железные дороги общего пользования, их подвижной состав и летательные аппараты могут быть исключительно собственностью государства.

Ст.54. Предметом частной собственности могут быть: немуниципализированные строения, предприятия торговые, предприятия промышленные, имеющие наемных рабочих в количестве, не превышающем предусмотренного особыми законами; орудия и средства производства, деньги, ценные бумаги и прочие ценности, в том числе золотая и серебряная монета и иностранная валюта, предметы домашнего обихода, хозяйства и личного потребления, товары, продажа коих не воспрещается законом, и всякое имущество, не изъятое из частного оборота.

Ст.55. Предприятия, в коих число наемных рабочих выше установленного законом, телеграф и радиотелеграф, а равно и другие сооружения, имеющие государственное значение, могут быть предметом частной собственности не иначе, как на основании концессии, испрашиваемой у правительства.

Ст.56. Оружие и воинское снаряжение, взрывчатые вещества, спиртосодержащие вещества свыше установленной крепости и сильнодействующие яды могут находиться в частном обладании лишь с разрешения подлежащих органов власти.

Ст.57. Законно существующие кооперативные организации могут владеть всякого рода имуществом наравне с частными лицами. Промышленные предприятия, организуемые и приобретаемые кооперативными организациями в порядке, установленном законами о соответствующих видах кооперации, могут состоять в собственности упомянутых организаций независимо от числа занятых в предприятии рабочих.

Ст.58. Собственнику принадлежат, в пределах, установленных законом, право владения, пользования и распоряжения имуществом.

Примечание. Распоряжение государственным имуществом, осуществляемое органами государства, в том числе переведенными на хозяйственный расчет, ограничено правилами ст.22 сего Кодекса и положениями о соответствующих органах.

Ст.59. Собственник вправе отыскивать свое имущество из чужого незаконного владения и требовать от недобросовестного владельца возвращения или возмещения всех доходов, которые он извлек и должен был извлечь за все время владения; от добросовестного же владельца - всех доходов, которые он извлек и должен был извлечь со времени, когда он узнал или должен был узнать о неправомерности владения или получил повестку по иску собственника о возврате имущества. Владелец, в свою очередь, вправе требовать от собственника возмещения произведенных им необходимых затрат на имущество с того времени, с какого собственнику причитаются доходы с имущества.

Собственник вправе требовать устранения всяких нарушений его права, хотя бы они и не были соединены с лишением владения.

Примечание 1. Бывшие собственники, имущество которых было экспроприировано на основании революционного права, или вообще перешло во владение трудящихся до 22 мая 1922 года, не имеют права требовать возвращения этого имущества.

Примечание 2. Декрет Совета Народных Комиссаров от 16 марта 1922 года об истребовании предметов домашнего обихода бывшими собственниками от их фактических владельцев (Собр. Узак. 1922 года, ст.283) отменяется.

Примечание 3. Право кооперативных объединений истребовать принадлежавшие им предприятия и прочее имущество регулируется специальными на сей предмет постановлениями (См. прил.3).

Ст.60. От лица, которое добросовестно приобрело имущество не непосредственно у собственника, последний вправе истребовать имущество (ст.59) лишь в том случае, когда оно им (собственником) утеряно или похищено у него. Государственные учреждения и предприятия могут истребовать от всякого приобретателя принадлежащее им имущество, незаконно отчужденное каким-бы то ни было способом.

Примечание. Приобретатель признается добросовестным, если он не знал и не должен был знать, что лицо, от коего он приобрел вещь, не имело права отчуждать ее.

Ст.61. Право собственности может принадлежать двум или нескольким лицам, сообща, по долям (общая собственность).

Ст.62. Владение, пользование и распоряжение общей собственностью должно производиться по общему согласию всех участников, а в случае разногласия - по большинству голосов.

Ст.63. Каждый участник общей собственности обязан, соразмерно со своей долей, участвовать в уплате всякого рода платежей и сборов по общему имуществу, равно как в издержках на управление общим имуществом и сохранение его.

Ст.64. Участники общей собственности имеют право преимущественной покупки при отчуждении кем-либо из них своей доли постороннему лицу, кроме случая продажи доли с публичных торгов.

Ст.65. Каждый собственник вправе требовать выдела своей доли из общего имущества, поскольку это не противоречит закону или договору. Если соглашение о способе выдела не достигнуто, имущество по решению суда делится в натуре, поскольку это возможно без несоразмерного ущерба его хозяйственному назначению; в противном случае выделяемый собственник получает денежную компенсацию.

Ст.66. Право собственности на вещь переходит на основании договора, заключаемого между отчуждателем и приобретателем. Право собственности приобретателя возникает в отношении индивидуально-определенной вещи с момента совершения договора, а в отношении вещей, определенных родовыми признаками (числом, весом, мерой), - с момента их передачи.

Ст.67. Передачею признается вручение вещей приобретателю, а также, поскольку из договора не вытекает иное, вручение приобретателю или сдача на почту, для отправления по указанию последнего, распорядительного документа на товары (накладной, коносамента, складочного свидетельства и т.п.) или вручение отчужденных без обязательства доставки вещей возчику для отправки их по распоряжению приобретателя, или сдача вещей на почту для пересылки их по указанию приобретателя.

Ст.68. Имущество, собственник которого неизвестен (бесхозяйное имущество), переходит в собственность государства в порядке, установленном специальным законом.

Ст.69. Реквизиция имущества у собственников допускается лишь в порядке, установленном декретом о реквизиции и конфискации имущества частных лиц и обществ, с вознаграждением собственника по средним рыночным ценам, существующим к моменту изъятия имущества. (См. прил. 4).

Ст.70. Конфискация имущества у собственников допускается лишь в виде наказания в случаях и в порядке, установленных законом (См. прил. 4).

II. Право застройки (статьи 71-84)


Ст.71. Договоры о предоставлении городских участков под застройку заключаются коммунальными отделами с кооперативными объединениями или иными юридическими лицами, а равно с отдельными гражданами на срок до 49 лет для каменных и до 20 лет для прочих строений.

Примечание. Договор о праве застройки может простираться на земельный участок, непосредственно не предназначенный под строение, но обслуживающий его в хозяйственном отношении.

Ст.72. Договор о праве застройки, под страхом недействительности его, должен быть совершен в нотариальном порядке.

Ст.73. В договоре о праве застройки обязательно указывается:

а) наименование договаривающихся сторон, б) срок действия договора, в) точное определение сдаваемого под застройку участка, г) размер в золотых рублях и сроки взноса арендной платы, д) характер и размер строений, которые застройщики обязуются возвести, е) срок приступа к постройке, ж) срок окончания постройки, з) условия поддержания строений в исправном виде, и) условия страхования строений и восстановления их в случае гибели, к) неустойки на случай просрочки и иных нарушений договора застройщиком.

Примечание 1. Срок приступа к постройке устанавливается не более одного года со дня заключения договора.

Примечание 2. Повышение арендной платы может быть установлено в договоре не чаще, чем каждые пять лет, и притом каждый раз в установленном договором размере.

Ст.74. При возведении построек и при эксплуатации их, застройщик обязан соблюдать установленные строительные нормы, а также санитарные и противопожарные правила.

Ст.75. Застройщик обязан страховать от огня все находящиеся на предоставленном ему земельном участке строения в полной сумме.

Ст.76. Застройщик обязан платить все падающие на право застройки общегосударственные и местные налоги и сборы. Строения, предназначенные для жилья, освобождаются от общегосударственных и местных налогов и сборов в течение трех лет со дня возведения строений.

Ст.77. Право пользоваться для возведения и хозяйственного обслуживания строений находящимися на участке застройщика строительными материалами принадлежит застройщику в пределах, указанных договором, для чего застройщику предоставляется право производить работы по добыче упомянутых материалов.

Ст.78. Застройщик имеет право пользоваться имеющеюся на участке водою, а также в его пределах устраивать колодцы и обделывать родники и источники.

Ст.79. Право застройки может быть отчуждено или обременено залогом. Договоры об отчуждении и залоге права застройки, под страхом недействительности их, должны быть совершаемы в нотариальном порядке с последующей регистрацией в подлежащем коммунальном отделе.

Ст.80. В случае невнесения застройщиком причитающихся с него по договору застройки платежей более чем за один год или иного нарушения обязанностей, обусловленных неустойкой, коммунальный отдел может обратить взыскание в судебном порядке на самое право застройки, причем взыскание осуществляется путем продажи права застройки с публичных торгов.

Ст.81. При обращении взыскания на право застройки коммунальному отделу принадлежит преимущественное перед прочими кредиторами право удовлетворения.

Ст.82. В случае, если продажа права застройки с публичных торгов не состоялась, право застройки переходит к коммунальному отделу.

Ст.83. При переходе права застройки в порядке ст.82, а равно при прекращении права застройки за истечением срока договора, все строения должны быта сданы застройщиком в исправном состояния коммунальному отделу, который уплачивает застройщику стоимость построек к моменту сдачи их с зачетом причитающихся коммунальному отделу долгов. Стоимость построек устанавливается оценочной комиссией в составе представителей коммунального отдела и рабоче-крестьянской инспекции. В случае несогласия с оценкой комиссии, застройщику предоставляется право обжалования в народный суд.

Ст.84. На основаниях, изложенных в ст.ст.71-83, могут сдаваться для достройки или восстановления недостроенные или разрушенные здания, если стоимость требующегося восстановления или достройки, по определению соответствующего коммунального отдела, составляет не менее 30% стоимости всего здания.

III. Залог имущества (статьи 85-105)


Ст.85. В силу залога кредитор (залогодержатель) имеет право, в случае невыполнения должником обеспеченного залогом требования, получить преимущественно перед другими кредиторами удовлетворение из ценности заложенного имущества.

Ст.86. Залогодателем может быть как сам должник, так и третье лицо. Залогодатель должен быть собственником заложенного имущества. Если он заложил чужое имущество, соответственно применяются ст.ст. 59 и 60 сего Кодекса.

Ст.87. Предметом залога может быть всякое имущество, не изъятое из оборота, в том числе долговые требования и право застройки.

Примечание. В случаях, указанных в законе, предметом залога может быть золотая и серебряная монета и иностранная валюта.

Ст.88. Залогом может обеспечиваться лишь действительное требование.

Ст.89. Залог возникает в силу договора или специального указа или закона.

Ст.90. Договор залога должен быть совершен в письменной форме. Залог строения и права застройки, под страхом недействительности его, должен быть совершен в нотариальном порядке с последующей регистрацией в подлежащем коммунальном отделе. Залогодержателю в этом случае выдается залоговый акт.

Ст.91. В договоре о залоге и в залоговом акте должно быть указано: наименование и местожительство должника и кредитора, описание заложенного имущества, оценка и местонахождение его, существо и размер обеспечиваемого залогом требования, срок исполнения. Сверх того, могут быть включены другие, не воспрещенные законом, условия.

Ст.92. Заложенное имущество, кроме строений и права застройки, передается залогодержателю. По соглашению сторон, имущество может быть оставлено у должника под замком и печатью кредитора, поскольку законом или правилами кредитных установлений не установлен иной порядок. Индивидуально-определенная вещь может быть оставлена во владении залогодателя с наложением знаков, свидетельствующих о залоге.

Ст. 93. Залоговое право в случаях, предусмотренных ст.92, возникает в отношении вещей, определенных родовыми признаками, с момента передачи или опечатания, в отношении же вещей индивидуально-определенных - с момента совершения договора.

Ст.94. Имущество может быть заложено нескольким кредиторам, причем залогодатель обязан уведомить каждого последующего залогодержателя о предыдущих залоговых обременениях.

Перезалог строений и права застройки должен быть совершен в порядке, указанном в ст.90. Перезалог прочего имущества устанавливается письменным договором и письменным приказом предыдущему налогодержателю по удовлетворении передать заложенное имущество новому залогодержателю.

Ст.95. Залог обеспечивает требование в том его объеме, в каком оно существует к моменту фактического удовлетворения, в частности проценты, возмещение убытков, причиненных просрочкой исполнения, в подлежащих случаях - неустойку, а равно возмещение расходов по взысканию.

Ст.96. Залогодержатель не вправе пользоваться заложенным имуществом или плодами его, поскольку иное не установлено законом или договором.

Ст.97. Залогодатель обязан содержать заложенное имущество в надлежащем виде и страховать его. Если имущество передано залогодержателю, последний отвечает за сохранность его; на него же в этом случае возлагается обязанность страховать имущество за счет залогодателя.

Ст.98. Залогодержатель, который потерял или у которого похищен переданный ему предмет залога, имеет право истребовать его у всякого владельца, в том числе у собственника. В случае, когда заложенное имущество оставлено у должника (ст.92), залогодержатель вправе истребовать его от всякого недобросовестного приобретателя, государственный же орган - от всякого приобретателя.

Примечание. Приобретатель имущества, снабженного знаками залога, предполагается недобросовестным.

Ст.99. Если залогодержателей несколько (ст.94), каждый последующий залогодержатель получает удовлетворение из заложенного имущества лишь по полном удовлетворении предыдущего (старшинство).

Ст.100. Если вырученная путем публичной продажи сумма недостаточна для покрытия требования, залогодержатель, поскольку законом или договором не установлено иное, имеет право получить недостающую сумму из прочего имущества должника. При этом право залога само по себе не служит основанием к преимущественному пред другими кредиторами удовлетворению.

Ст.101. Заложенное имущество, принадлежащее должнику, обращается на покрытие недоимок должника по государственным налогам и сборам и задолженности его по заработной плате рабочим и служащим преимущественно перед претензией залогодержателя, если прочего имущества должника недостаточно для покрытия указанных недоимок в задолженности.

Ст.102. В случае гибели заложенного имущества залогодержатель имеет право преимущественного удовлетворения из страхового вознаграждения.

Ст.103. С передачей требования, обеспеченного залогом, к новому кредитору переходит и право залога. Передача требования, обеспеченного залогом строений или права застройки, совершается путем передачи залогового акта с учинением на нем передаточной надписи и с записью в нотариальной актовой книге и реестре коммунального отдела. В остальных случаях требование передается путем надписи на договоре о залоге, а также передачи заложенного имущества, когда такая передача необходима для возникновения залогового права (ст. 92, 93).

Должник и залогодатель должны быть уведомлены о передаче залогового права.

Ст.104. Залог прекращается: 1) прекращением обеспеченного залогом требования, 2) продажей заложенного имущества с публичных торгов.

Ст.105. О прекращении залога строений и права застройки делается, по требованию заинтересованного лица, отметка в нотариальной актовой книге и реестре коммунального отдела.

Когда залог прекращается вследствие прекращения обеспеченного залогом требования, заложенное имущество, находящееся у залогодержателя, должно быть им возвращено залогодателю или передача следующему по старшинству залогодержателю (ст.94).

Обязательственное право

I. Общие положения (статьи 106-129)


Ст.106. Обязательства возникают из договоров и других указанных в законе оснований, в частности, вследствие неосновательного обогащения и вследствие причинения другому лицу вреда.

Ст.107. В силу обязательства одно лицо (кредитор) имеет право требовать от другого (должника) определенного действия, в частности передачи вещей или уплаты денег, либо воздержания от действия.

Ст.108. Если предмет обязательства определен только родовыми признаками и право выбора не предоставлено законом или договором одной из сторон или третьему лицу, должник обязан доставить предмет не ниже среднего качества.

Если предмет обязательства определен альтернативно, право выбора, при отсутствии в законе или договоре иных указаний, принадлежит должнику.

Ст.109. Кредитор вправе не принимать исполнения по частям, если иное не предусмотрено законом или договором.

Ст.110. Если на долг, согласно закону или договору, должны начисляться проценты, размер коих не указан, таковые (узаконенные проценты) начисляются в размере 6% годовых с суммы долга, выраженной в золотых рублях по официальному курсу.

Ст.111. Исполнение должно последовать в срок, определенный законом или договором. Если срок исполнения не указан либо определен моментом востребования, то кредитор вправе требовать, а должник произвести исполнение немедленно. В этом случае должнику, по предъявлении требования кредитором, предоставляется 7-дневный льготный срок, поскольку иное не установлено законом.

Ст.112. Должник вправе исполнить обязательство и до срока, если это не противоречит смыслу договора. Однако право на вычет процентов за остающееся до срока время (учет) принадлежит ему лишь в случаях, предусмотренных законом или договором.

Ст.113. Если место исполнения не определено законом или договором и не явствует из существа обязательства, исполнение должно быть произведено:

а) по обязательствам, предметом коих является передача прав на строения или земельные участки - в месте нахождения строения или участка;

б) по сделкам, входящим в круг деятельности предприятия должника - в месте нахождения предприятия;

в) по денежным обязательствам - в месте жительства кредитора в момент возникновения обязательства; но если кредитор к моменту исполнения обязательства переменил место жительства и своевременно известил о том должника, последний обязан произвести исполнение по новому местожительству кредитора, с отнесением на счет кредитора всех расходов, связанных с переменой места исполнения;

г) по прочим обязательствам - в месте жительства должника в момент возникновения обязательства.

Ст.114. В случае отсутствия кредитора, уклонения его от принятия исполнения или иной просрочки с его стороны, а также его недееспособности, при отсутствии представителя, уполномоченного и согласного принять исполнение, должник может внести причитающееся с него в депозит суда, о чем суд извещает кредитора повесткой или публикацией.

Примечание. Порядок внесения в депозит суда определяется особым положением.

Ст.115. Солидарная ответственность наступает, если она предусмотрена договором или установлена законом.

По солидарному обязательству кредитор вправе требовать исполнения, как от всех должников совместно, так и от каждого из них в отдельности, притом, как полностью, так и в части долга. При безуспешности взыскания с одного должника кредитор может взыскивать все недополученное с остальных должников.

Должник, исполнивший солидарное обязательство, имеет, поскольку иное не установлено законом или договором, право обратного требования к остальным должникам в равной доле. Неуплаченное одним из должников падает в равной доле на всех остальных.

Ст.116. Если в одном и том же обязательстве участвуют несколько кредиторов или несколько должников, то при неделимости предмета обязательства должники признаются солидарными должниками, а кредиторы солидарными кредиторами, из коих каждый вправе предъявить требование в полном объеме. При делимости предмета обязательства каждый должник обязан произвести, а каждый кредитор вправе требовать исполнения в равной доле, поскольку иное не установлено законом или договором.

Ст.117. В случае неисполнения должником обязательства он обязан возместить кредитору причиненные неисполнением убытки. Под убытком разумеется как положительный ущерб в имуществе, так и упущенная выгода, возможная при обычных условиях оборота.

Ст.118. Должник, поскольку иное не установлено законом или договором, освобождается от ответственности за неисполнение, если докажет, что невозможность исполнения обусловлена обстоятельством, которого он не мог предотвратить, либо создалась вследствие умысла или неосторожности кредитора.

Ст.119. Во всяком случае невозможность исполнения не освобождает должника от ответственности:

1) если предмет обязательства определен родовыми признаками и доставление имущества того же рода не стало объективно невозможным;

2) если лица, на коих в силу закона или поручения должника возложено выполнение обязательства, умышленно или по неосторожности вызвали или не предотвратили обстоятельство, сделавшее исполнение невозможным.

Ст.120. В случае неисполнения должником обязательства, предметом коего является предоставление в пользование индивидуально-определенной вещи, кредитор вправе требовать по суду отобрания вещи у должника и передачи ему, кредитору. Право это отпадает, если вещь передана третьему лицу, имеющему на то однородное право. Поскольку вещь еще не передана, из двух кредиторов имеет преимущество тот, в пользу которого обязательство возникло ранее.

Ст.121. Просрочка исполнения со стороны должника обязывает его возместить кредитору причиненные просрочкой убытки и возлагает на него (должника) ответственность за случайно наступившую после просрочки невозможность исполнения. Если вследствие просрочки исполнение утратило интерес для кредитора, он может отказаться принять таковое и потребовать возмещения убытков, как в случае неисполнения обязательства. Должник, просрочивший платеж денежной суммы, обязан, во всяким случае, за время просрочки уплатить узаконенные проценты, если договором не установлен более высокий размер процентов.

Примечание. Должник признается просрочившим, если он не исполнил обязательства в установленный срок (ст.111). Просрочка не наступает, пока исполнение не может последовать вследствие обстоятельства, за которое должник не отвечает, в частности, вследствие просрочки кредитора (ст.122).

Ст.122. Просрочка со стороны кредитора в принятии причитающегося по договору дает право должнику на возмещение причиненных просрочкой убытков и освобождает его от ответственности за последующую невозможность исполнения, кроме случаев умысла или грубой неосторожности. По денежному процентному долгу должник не обязан платить процентов за время просрочки кредитора.

Примечание. Кредитор признается просрочившим, если он без законного основания отказывается принять исполнение или не совершает лежащих на его обязанности действий, до совершения которых должник не может исполнить своего обязательства.

Ст.123. Порядок взыскания присужденного кредитору с должника вознаграждения за неисполнение или просрочку может быть определен судом в зависимости от имущественного положения должника (отсрочка и рассрочка).

Ст.124. Уступка требования кредитором другому лицу допускается, поскольку она не противоречит закону или договору или поскольку требование не связано с личностью кредитора. Должник должен быть уведомлен об уступке требования и до уведомления вправе чинить исполнение прежнему кредитору.

Ст.125. К приобретателю требования переходят права, обеспечивающие исполнение.

Ст.126. Перевод должником своего долга на другое лицо допускается лишь с согласия кредитора.

Ст.127. Поручительство и залог, установленные третьим лицом в обеспечение обязательства, прекращаются с переводом долга, если залогодатель или поручитель не изъявили согласия отвечать и за нового должника.

Ст.128. Уступка требования и перевод долга должны быть совершены, поскольку в законе нет специальных указаний, в форме, установленной для договоров вообще. Уступка требования или перевод долга, вытекающих из договора, совершенного в письменной форме, во всяком случае, должны быть облечены в такую же форму.

Ст.129. Обязательство прекращается полностью или в части: а) исполнением его, б) зачетом встречного однородного требования, срок коему наступил, в) совпадением должника и кредитора в одном лице, причем с прекращением совпадения обязательство вновь возникает, г) соглашением сторон, в частности, заключением нового договора, долженствующего заменить прежний, д) невозможностью исполнения, за которую должник не несет ответственности (ст.118).

II. Обязательства, возникающие из договоров (статьи 130-151)


Ст.130. Договор признается заключенным, когда стороны выразили друг другу в подлежащих случаях и требуемой законом форме согласие по всем существенным его пунктам. Существенными, во всяком случае, признаются предмет договора, цена, срок, а также все те пункты, относительно коих, по предварительному заявлению одной из сторон, должно быть достигнуто соглашение.

Примечание 1. Когда законом установлено обязательное совершение или засвидетельствование договора в нотариальном органе, договор, поскольку в законе не установлено иное, считается заключенным со времени его совершения или засвидетельствования в нотариальном порядке.

Примечание 2. Когда по предварительному соглашению сторон договор должен быть облечен в определенную форму, хотя бы не требуемую законом, он признается заключенным лишь по облечении его в указанную форму.

Ст.131. Предложение заключать договор, сделанное присутствующему без указания срока для ответа, связывает лицо, сделавшее предложение, лишь в том случае, когда контрагент немедленно заявил о принятии предложения.

Примечание. Предложение, сделанное по телефону, признается предложением присутствующему.

Ст.132. Если предложение заключить договор сделано отсутствующему без указания срока для ответа, оно связывает предложившего в течение срока, нормально необходимого для получения ответа.

Ст.133. Если для ответа на предложение дан определенный срок, лицо, сделавшее предложение, связано им лишь до истечения срока. Если из полученного с запозданием заявления о принятии предложения видно, что оно было отправлено своевременно, оно признается запоздавшим лишь в том случае, если получатель ответа немедленно известит о том другую сторону.

Ст.134. Договор с лицом отсутствующим считается заключенным с момента получения ответа лицом, сделавшим предложение, поскольку иное не вытекает из смысла предложения.

Ст.135. Заявление о принятии предложения на иных, чем было предложено, условиях, признается отказом от предложения и в то же время новым предложением.

Ст.136. Договор на сумму свыше 500 рублей золотом должен быть совершен в письменной форме, за исключением случаев, особо предусмотренных законом.

Примечание. Несоблюдение правила, изложенного в сей статье, лишает стороны права, в случае спора, ссылаться в подтверждение договора на свидетельские показания, но не лишает их права приводить письменные доказательства.

Ст.137. Договоры, заключаемые государственными учреждениями и предприятиями, как между собою, так и с частными лицами, подлежат обязательному засвидетельствованию в нотариальном порядке, за исключением: 1) договоров с частными лицами на сумму не свыше 1000 руб. золотом, 2) договоров государственных учреждений и предприятий между собой на сумму не свыше 3000 руб. золотом, 3) сделок по вкладной, ссудной и комиссионной операциям кредитных установлений, 4) сделок по купле-продаже за наличный расчет, 5) договоров страхования.

Примечание. Регистрация сделок по купле-продаже на биржах приравнивается к нотариальному засвидетельствованию.

Ст.138. Договор о безвозмездной уступке имущества (дарение) на сумму более десяти тысяч рублей золотом недействителен.

Дарение на сумму более одной тысячи рублей золотом должно быть, под страхом недействительности, облечено в нотариальную форму.

Ст.139. В двустороннем договоре каждая сторона вправе отказывать противной стороне в удовлетворении до получения встречного удовлетворения, если из закона, договора или существа правоотношений не следует обязанность одной стороны исполнить свое обязательство раньше другой.

Примечание. Двусторонним признается договор, по которому обе стороны взаимно принимают на себя обязательства.

Ст.140. По договору, заключенному в пользу третьего лица, исполнения обязательства могут требовать, если иное не установлено договором, как сторона возложившая обязательство на должника, так и третье лицо, в пользу коего договор заключен. Если лицо, в пользу которого договор заключен, выразило должнику намерение воспользоваться выговоренным в его пользу правом, договорившиеся стороны лишаются права без его согласия изменять или отменять договор. Если лицо, в пользу которого договор заключен, отказалось от права, предоставленного ему по договору, сторона, выговорившая это право, может сама им воспользоваться, поскольку это не противоречит смыслу договора.

Ст.141. Неустойкой признается денежная сумма или иная имущественная ценность, которую один контрагент обязуется, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения им договора, доставить другому контрагенту.

Если в договор включено или дополнительно заключено сторонами условие о неустойке, кредитор вправе требовать, по своему усмотрению, или возмещения убытков, причиненных неисполнением, или уплаты неустойки. Если неустойка установлена на случай просрочки или ненадлежащего исполнения, кредитор вправе одновременно требовать как исполнения договора, так и уплаты неустойки либо возмещения убытков, причиненных просрочкой, или ненадлежащим исполнением.

Примечание 1. Одновременное взыскание убытков и неустойки допускается лишь в случаях, особо указанных в законе или договоре.

Примечание 2. Соглашение о неустойке должно быть совершено в письменной форме, независимо от ее суммы и от формы, в какую облечен основной договор.

Ст.142. Если подлежащая уплате неустойка чрезмерно велика по сравнению с действительными убытками кредитора, суд вправе, по просьбе должника, уменьшить неустойку.

При этом суд должен принять во внимание:

1) степень выполнения обязательства должником;

2) имущественное положение той и другой стороны;

3) не только имущественный, но и всякий иной, заслуживающий уважения, интерес кредитора.

Ст.143. Задатком признается денежная сумма или иная имущественная ценность, выданная в счет причитающихся по договору платежей одним контрагентом другому для удостоверения договора и обеспечения его исполнения.

Если за неисполнение договора ответственно лицо, давшее задаток, оно теряет таковой. Если за неисполнение ответственно лицо, получившее задаток, оно обязано возвратить таковой в двойном размере. Сверх того, сторона, ответственная за неисполнение договора, обязана возместить убытки противной стороне с зачетом задатка, если противное не установлено договором.

Задаток рассматривается как отступное лишь когда это условлено сторонами.

Ст.144. Если в двустороннем договоре исполнение стало невозможным для одной из сторон вследствие обстоятельства, за которое ни она, ни другая сторона не отвечает, она, при отсутствии в законе или договоре иных постановлений, не вправе требовать от другой стороны удовлетворения по договору. Каждая из сторон вправе требовать от контрагента возврата всего, что она исполнила, не получив соответствующего встречного удовлетворения.

Ст.145. Если в двустороннем договоре исполнение стало невозможным для одной стороны в силу обстоятельства, за которое она отвечает, другая сторона, при отсутствии в законе или договоре иных постановлений, имеет право отступиться от договора и взыскать причиненные неисполнением убытки (ст.117).

Ст.146. Если в двустороннем договоре исполнение стало невозможным для одной стороны вследствие обязательства, за которое отвечает другая сторона, первая сохраняет право на встречное удовлетворение с зачетом выгод, сберегаемых или приобретаемых ею вследствие освобождения от обязательства.

Ст.147. В случае недействительности договора, как противозаконного или направленного к явному ущербу для государства (ст.30), ни одна из сторон не вправе требовать от другой возврата исполненного по договору.

Неосновательное обогащение взыскивается в доход государства (ст.402).

Ст.148. В случае недействительности договора, как совершенного недееспособным лицом (ст.31), каждая из сторон обязана возвратить все полученное по договору. Дееспособный контрагент обязан возместить недееспособному понесенный последним вследствие договора положительный ущерб в имуществе.

Ст.149. В случае признания договора недействительным, как совершенного под влиянием обмана, насилия, угроз или вследствие злонамеренного соглашения представителя одной стороны с противной стороной (ст.32), а равно как направленного к использованию крайней нужды (ст.33), сторона потерпевшая вправе потребовать от контрагента возврата всего исполненного по договору. Другая сторона такого права не имеет.

Неосновательное обогащение потерпевшей стороны взыскивается в доход государства (ст.402).

Ст.150. Если договор, направленный к использованию крайней нужды (ст.33), не признан недействительным, а только расторгнут на будущее время, потерпевшая сторона вправе требовать от контрагента возврата лишь того из исполненного ею, за что она, к моменту расторжения договора, не получила встречного удовлетворения.

Неосновательное обогащение потерпевшей стороны взыскивается в доход государства (ст.402).

Ст.151. Если договор признан недействительным, ввиду нарушения требуемой законом формы (ст.29) или ввиду заблуждения одной стороны (ст.32), каждая из сторон обязана возвратить другой все полученное по договору.

Сторона, ответственная за обстоятельство, вызвавшее заблуждение, обязана возместить контрагенту понесенный им вследствие договора положительный ущерб в имуществе.

Сторона, грубой небрежностью которой вызвано заблуждение, обязана возместить другой стороне убытки, как не исполнившая договора.

Примечание. Ответственность за заблуждение предполагается лежащей на заблуждающемся. Грубая небрежность одной стороны должна быть доказана противной стороной.

III. Имущественный наем (статьи 152-179)


Ст.152. По договору имущественного найма одна сторона (наймодатель) обязуется предоставить другой (нанимателю) имущество за определенное вознаграждение для временного пользования.

Ст.153. Договоры о найме государственных или коммунальных предприятий должны, под страхом недействительности, совершаться в нотариальном порядке.

Договоры о найме всякого имущества на срок более одного года должны совершаться в письменной форме, под страхом последствий, угаданных в примечании к ст.136.

К договору о сдаче государственного или коммунального предприятия должна быть, под страхом недействительности договора, присоединена подробная опись сдаваемого имущества.

Ст.154. Срок найма не должен превышать 12 лет. По истечении условленного срока наем может быть продлен путем заключения нового договора. При фактическом продолжении пользования нанятый имуществом с молчаливого согласия наймодателя, договор считается возобновленным на неопределенный срок (ст.155).

Ст.155. Если договор найма заключен без указания срока, то он считается заключенным на неопределенный срок и каждая из сторон вправе прекратить действие договора во всякое время, предварив о том другую сторону при найме предприятий и помещений под торгово-промышленные предприятия и под жилье - за 3 месяца, а при найме прочего имущества - за 1 месяц.

Ст.156. В тех случаях, когда нанимателями являются государственные учреждения и предприятия, наемные рабочие и служащие, учащиеся государственных учебных заведений, состоящие на иждивении красноармейцев члены их семейств, инвалиды труда и войны, - договор найма жилых помещений автоматически возобновляется на тех же условиях на неопределенный срок, независимо от согласия наймодателя. В этих случаях право прекратить действие договора, за изъятиями, указанными в ст.ст.171 и 172, может принадлежат только нанимателю.

Примечание. Указанное в сей статье право принадлежит лишь тем служащим частных предприятий, которые имеют право состоять членами профессиональных союзов.

Ст.157. Наймодатель обязан своевременно предоставить нанимателю имущество в состоянии, соответствующем договору и назначению сдаваемого имущества. Он не отвечает за недостатки, которые были или должны были быть известны нанимателю при заключении договора.

Ст.158. Если наймодатель не предоставляет в пользование нанимателя нанятого имущества, наниматель вправе либо истребовать от него имущество согласно ст.120, либо отступиться от договора (ст.171, п.а) и взыскать убытки, причиненные неисполнением.

Ст.159. Производство капитального ремонта лежит на обязанности наймодателя, если иное не предусмотрено законом или договором. Неисполнение этой обязанности наймодателем дает нанимателю право произвести капитальный ремонт, предусмотренный договором или вызываемый неотложной необходимостью, и зачесть его стоимость в счет наемной платы, либо отступиться от договора (ст.171, п.б) и взыскать убытки, причиненные неисполнением.

Примечание. В случаях найма национализированных или муниципализированных предприятий и строений, капитальный ремонт лежит на нанимателе, если иное не установлено договором.

Ст.160. Наниматель обязан пользоваться занятым имуществом в соответствии с договором, а поскольку в договоре указаний нет - в соответствии с назначением имущества.

Ст.161. Наниматель обязан производить за свой счет текущий ремонт нанятого имущества, поскольку иное не установлено законом или договором.

Ст.162. Наниматель национализированного или муниципализированного промышленного предприятия обязан вести производство в размерах, не ниже установленного договором минимума. Указание минимума выработки и срока, в течение коего он должен быть достигнут, должно быть включено в договор под страхом его недействительности.

Ст.163. Сборы и повинности, связанные с нанятым имуществом, лежат на нанимателе, поскольку иное не установлено законом или договором.

Ст.164. Наниматель национализированного или муниципализированного предприятия или строения обязан страховать его в полной сумме за свой счет в пользу государства или местного совета по принадлежности.

Ст 165. Наемная плата может выражаться: а) в совершении определенных срочных платежей деньгами или натурой, б) в отчислении условленной доли продуктов, предметов выработки, полезной площади помещений или денежного дохода, в) в выполнении определенных услуг, г) в сочетании указанных форм оплаты.

Ст.166. В тех случаях, когда нанимателями являются лица перечисленных в ст.156 категорий, наемная плата за жилые помещения не может быть выговорена выше ставок, устанавливаемых местными исполнительными комитетами в пределах, указываемых постановлениями Совета Народных Комиссаров, и вносится за каждый месяц не позднее 15 числа следующего месяца.

Ст.167. Наниматель вправе требовать соответственного уменьшения наемной платы, если в силу обстоятельства, за которое он не отвечает, возможность предусмотренного договором пользования нанятым имуществом существенно уменьшилась.

Ст.168. Наниматель вправе, поскольку иное не предусмотрено договором, отдавать все нанятое имущество или часть его в поднаем, оставаясь ответственным по договору перед наймодателем.

Примечание. Имущество национализированное или муниципализированное может сдаваться нанимателем в поднаем не иначе, как с письменного разрешения наймодателя.

Ст.169. При переходе права собственности на имущество от наймодателя к другому лицу, договор найма сохраняет силу для нового собственника.

Ст.170. Наниматель имеет право судебной защиты против всякого нарушителя его владения, в том числе и против собственника.

Ст.171. Договор найма может быть досрочно расторгнут судом по требованию заинтересованных лиц и учреждений: а) если наймодатель не предоставляет в пользование нанимателя условленного имущества, б) если наймодатель не произвел в установленный срок лежащего на его обязанности ремонта или если имущество, в силу обстоятельства, за которое наниматель не отвечает, окажется в негодном для условленного пользования состояния, в) если наниматель умышленно или по небрежности ухудшает состояние имущества; г) если наниматель пользуется имуществом не в соответствии с законом, договором или назначением имущества; д) если наниматель жилого помещения своим поведением делает для других жильцов невозможным совместное с ним жительство в комнате или квартире; е) если наниматель государственного предприятия в установленный срок не довел выработки до указанных в договоре размеров; ж) если наниматель в установленный срок не произвел лежащего на его обязанности ремонта; з) если наниматель не внес наемной платы в течение 2 месяцев по истечении срока, а в случае сделанного наймодателем после срока напоминания - в течение 1 месяца со дня напоминания.

Ст.172. Выселение из жилых помещений в административном порядке допускается лишь в случаях, особо указанных в законе.

В этих случаях срок предупреждения может быть установлен более краткий, чем указанный в ст.155.

Ст.173. Порядок уплотнения и самоуплотнения нанимателем жилых помещений, занимающих жилую площадь сверх установленных норм, регулируется особыми правилами.

Ст.174. По окончании срока договора, наниматель обязан сдать наймодателю имущество со всеми принадлежностями в исправном состоянии.

Ст.175. Если наниматель получил в пользование имущество с принадлежащим к нему инвентарем, он обязан по окончании найма возвратить инвентарь по описи, если таковая имеется, в полной исправности, пополнив недостающее и заменив приведенное в негодность.

Ст.176. В случае произведенного или допущенного нанимателем ухудшения или обесценения нанятого имущества он должен возместить наймодателю происшедшие от того убытки.

Ст.177. Наниматель отвечает за вред, причиненный нанятому имуществу его домашними, служащими или рабочими.

Ст.178. В случае произведенного с разрешения наймодателя улучшения имущества, наниматель имеет право на соответственное вознаграждение от наймодателя.

Ст.179. Произведенные без согласия наймодателя улучшения, если они отделимы без вреда для имущества и притом наймодатедь не захочет возместить их стоимости, могут быть изъяты нанимателем.

Примечание. Улучшения, произведенные арендатором национализированного или муниципализированного предприятия или строения, по истечении срока найма безвозмездно переходят к государству или местному совету по принадлежности.

IV. Купля-продажа (статьи 180-205)


Ст.180. По договору купли-продажи одна сторона (продавец) обязуется передать имущество в собственность другой стороне (покупателю), а покупатель обязуется принять это имущество и уплатить условленную цену.

Ст.181. Предметом купли-продажи может быть всякое имущество, не изъятое из гражданского оборота.

Примечание. Право покупки золотой и серебряной монеты и иностранной валюты регулируется особыми правилами (см. приложение 2).

Ст.182. Немуниципализированные жилые строения могут быть предметом купли-продажи с тем, чтобы: 1) в результате ее в руках покупателя, его супруга и несовершеннолетних детей, не оказалось двух или более владений, 2) чтобы от имени продавца, его супруга и несовершеннолетних детей совершалось отчуждение не более одного владения в течение 3-х лет.

Примечание. Владением признается дом с примыкающими к нему жилыми и служебными дворовыми постройками.

Ст.183. Право продажи имущества, кроме случаев продажи с публичных торгов, принадлежит собственнику. Если имущество продано не собственником, покупатель приобретает право собственности лишь в тех случаях, когда согласно ст.ст.59 и 60, собственник не вправе истребовать от него имущество.

Ст.184. Купля-продажа за наличный расчет может быть совершена в устной форме без ограничения суммы.

Ст.185. Купля-продажа строений и права застройки должна, под страхом недействительности, быть совершена в нотариальном порядке с последующей регистрацией в подлежащем коммунальном отделе.

Ст.186. При отсутствии иного соглашения риск случайной гибели проданного имущества переходит на покупателя одновременно с переходом к нему права собственности (ст.66). Но если продавец просрочил передачу вещей покупателю или покупатель просрочил принятие их, то риск случайной гибели несет просрочившая сторона.

Ст.187. Когда право собственности переходит к покупателю ранее передачи имущества, продавец обязан до момента передачи сохранять имущество, не допуская его ухудшения.

Необходимые для того издержки, понесенные продавцом после перехода права собственности к покупателю, последний обязан возместить продавцу.

Ст.188. Продавец обязан передать проданное имущество покупателю в соответствии с договором, а покупатель обязан его принять и уплатить условленную цену. Поскольку из договора не вытекает иное, эти действия обеих сторон должны быть совершены одновременно.

Ст.189. Если продавец, в нарушение договора, не передаст покупателю проданного имущества или предложит имущество, не соответствующее условиям договора, то покупатель может либо требовать исполнения договора и передачи ему проданного имущества с возмещением ему убытков, причиненных неисправностью продавца, либо, со своей стороны, отказавшись от исполнения договора, требовать возмещения всех убытков, причиненных ему нарушением договора со стороны продавца (ст.117).

Ст.190. Если покупатель, в нарушение договора, откажется принять купленное имущество или уплатить за него условленную цену, продавец может либо требовать исполнения договора с уплатой ему условленной цены и возмещением ему убытков, причиненных неисправностью покупателя, либо, со своей стороны отказавшись от исполнения договора, требовать возмещения убытков, понесенных им вследствие нарушения договора покупателем (ст.117).

Ст.191. Если продавец индивидуально-определенной вещи продал таковую нескольким лицам, право собственности (ст.66) возникает в лице покупателя, с которым договор заключен раньше (старшинство).

Если определить старшинство невозможно, собственником становится тот покупатель, которому вещь передана; если - же иск о передаче вещи предъявлен одним из покупателей до передачи ее кому-либо из них, собственником признается предъявивший иск раньше других.

Ст.192. Если третье лицо по основанию, возникшему до продажи, предъявит к покупателю иск об изъятии этого имущества, то продавец, по требованию покупателя, обязан вступить в судебное дело и предотвратить отсуждение от покупателя спорного имущества.

Ст.193. В случае отсуждения от покупателя проданного имущества продавец обязан возместить покупателю все убытки (ст.117).

Ст.194. Непривлечение продавца к делу освобождает его от ответственности перед покупателем, если продавец докажет, что он, приняв участие в процессе, предотвратил бы отсуждение проданного имущества от покупателя. Продавец, привлеченный покупателем, но не принявший участия в процессе, лишается права доказывать неправильность ведения дела покупателем.

Ст.195. Продавец отвечает перед покупателем за отсутствие в проданном имуществе условленных по договору качеств, а также за недостатки, значительно уменьшающие его цену или пригодность к обычному или предусмотренному договором употреблению.

Продавец не отвечает за недостатки проданного имущества, если они были известны покупателю во время заключения договора или могли быть усмотрены покупателем при необходимой с его стороны внимательности. В последнем случае продавец отвечает лишь тогда, когда он отрицал существование данных недостатков.

Примечание. При купле-продаже определенных пород скота, перечисленных в особой инструкции Народного Комиссариата Земледелия и Народного Комиссариата Юстиции, продавец отвечает только за коренные недостатки, указанные в упомянутой инструкции.

Ст.196. Покупатель обязан немедленно осмотреть полученное имущество и об обнаруженных недостатках сообщить продавцу.

Принятие покупателем проданного имущества без оговорки лишает его права ссылаться на недостатки, за исключением таких, которые не могли быть усмотрены при обыкновенном способе принятия вещей или были умышленно скрыты продавцом. На эти недостатки покупатель может ссылаться лишь в том случае, если по их обнаружении он сообщил о них продавцу без замедления.

Ст.197. Требование по поводу недостатков (ст.198) может быть предъявлено покупателем, поскольку договором не установлены более продолжительные сроки, только в течение одного года относительно строений и в течение 6 месяцев относительно прочего имущества, считая со дня передачи имущества. При наличии обмана со стороны продавца покупатель может предъявлять свои требования по поводу обнаруженных недостатков в течение 3 лет, если же в договоре установлен более продолжительный срок для предъявления требования - в течение указанного срока.

Примечание. При купле-продаже скота добросовестный продавец отвечает лишь в том случае, если покупатель известил его о недостатках или обратился в суд с иском либо просьбой об осмотре до истечения сроков, определяемых инструкцией Народного Комиссариата Земледелия и Народного Комиссариата Юстиции (примечание к ст.195).

Ст.198. Покупатель, обнаруживший недостатки в проданном имуществе и своевременно о них заявивший, имеет право требовать либо 1) доставления вещей надлежащего качества, если проданы вещи, определенные родовыми признаками, либо 2) соответствующего уменьшения покупной цены, либо 3) расторжения договора и возмещения ему всех убытков (ст.117).

Ст.199. В случае расторжения договора вследствие недостатков проданного имущества покупатель обязан возвратить его продавцу со всеми полученными доходами, а равно вознаградить продавца за ухудшение имущества, кроме такого, которого он (покупатель) не мог предотвратить. Со своей стороны, продавец обязан возместить покупателю произведенные им необходимые и полезные затраты на имущество и возместить, сверх того, понесенные убытки (ст.117).

Ст.200. Продавец обязан поставить покупателя в известность о лежащих на отчуждаемом имуществе залоговых обременениях, а равно о договорах найма, имеющих предметом данное имущество.

Неисполнение этой обязанности дает покупателю право требовать либо расторжения договора и взыскания с продавца понесенных убытков, либо требовать соответственного уменьшения покупной цены.

Ст.201. При купле-продаже по образцам продавец отвечает за отсутствие в доставленном товаре качеств, которые имеет образец.

Ст.202. Продавец долгового требования или другого права, поскольку иное не установлено договором, отвечает лишь за действительность требования или действительное существование права.

Ст.203. Состоявшееся заранее соглашение об устранении или ограничении ответственности продавца за отсуждение имущества от покупателя в пользу третьего лица или за недостатки имущества недействительно, если продавец, зная о существовании прав третьего лица или о недостатках имущества, умышленно скрыл эти обстоятельства от покупателя.

Ст.204. Правила об ответственности продавца за отсуждение и за недостатки проданного имущества не распространяются на случаи принудительной продажи имущества с публичных торгов в установленном законом порядке.

Ст.205. Если по договору условлено, что проданный товар должен передаваться покупателю и оплачиваться им последовательно отдельными частями или партиями, то просрочка продавца или покупателя в отношении одной части или партии или обнаружении недостатков таковой может служить основанием к расторжению всего договора, если такое частичное нарушение противоречит сущности и цели всей сделки. В противном случае, ответственная за просрочку или недостатки сторона должна возместить другой убытки, вызванные частичным нарушением договора, договор же сохраняет силу в отношении дальнейших частей или партии товара.

V. Мена (статьи 206-207)


Ст.206. По договору мены производится между сторонами обмен одного имущества на другое.

Каждый из участвующих в мене считается продавцом того, что дает в обмен, и покупателем того, что выменивает.

Ст.207. К договору мены применяются соответствующие правила о купле-продаже.

VI. 3аем (статьи 208-219)


Ст.208. По договору займа одна сторона (заимодавец) передаст в собственность другой стороне (заемщику) деньги или определенные родовыми признаками вещи, а заемщик обязуется возвратить заимодавцу полученную сумму денег или равное взятому взаймы количество вещей того же рода и качества с процентами или без процентов.

Ст.209. Стороны могут облечь в форму заемного обязательства всякий долг, возникающий из купли-продажи, найма имущества или другого основания. В таком случае применяются правила о займе.

Ст.210. Сумма займа может быть выражена как в золотых рублях, так и в советских денежных знаках. В тех случаях, когда сумма займа выражена в золотых рублях, подлежащая платежу сумма исчисляется по официальному курсу золотого рубля ко дню платежа.

Примечание. Государственному Банку предоставляется право принимать во вклады и на текущие счета золото и серебро в монете и слитках и иностранную валюту с условием возврата тем же металлом или валютой, но с выплатой процентов советскими денежными знаками.

Ст.211. Договор займа на сумму свыше 50 золотых рублей должен быть совершен в письменной форме под страхом последствий, предусмотренных в примечании к ст.136.

Ст.212. Заимодавец может требовать процентов по займу лишь тогда, когда они назначены в договоре.

Ст.213. Проценты начисляются только на капитальную сумму долга. Начисление процентов на проценты (сложные проценты) воспрещается. Ограничение это не распространяется на сделки, совершаемые законно существующими кредитными установлениями.

Ст.214. При отсутствии иного соглашения проценты выплачиваются ежемесячно.

Ст.215. По беспроцентному займу заемщик вправе произвести, а заимодавец обязан принять платеж и до срока.

Ст.216. По займу процентному заемщик имеет право, предварив заимодавца за 3 месяца или уплатив ему проценты за месяц вперед, до срока освободиться от обязательства возвратом полученной суммы: 1) если по займу, сумма коего выражена в золотых рублях, процент установлен свыше 6% годовых; 2) если по займу, сумма коего выражена в советских денежных знаках, процент превышает установленный к соответствующему времени учетный процент Государственного Банка по активным операциям.

Отказ заемщика от предоставленного настоящей статьей права, недействителен.

Ст.217. Заемщик вправе оспаривать действительность договора займа полностью или в части по его безденежности (безвалютности), доказывая, что деньги, вещи или их имущественный эквивалент (ст.209) в действительности или совсем не были им получены от заимодавца, или получены в количестве меньшем против показанного в договоре.

В тех случаях, когда договор займа должен быть совершен в письменной форме, оспаривание его путем свидетельских показаний не допускается за исключением случаев уголовно наказуемых деяний.

Ст.218. Предварительный договор о заключении в будущем договора займа должен быть совершен в письменной форме, независимо от суммы займа.

Ст.219. Лицо, обязавшееся по предварительному договору дать другому взаймы, может требовать расторжения предварительного договора, если впоследствии имущественное положение контрагента значительно ухудшится, в частности, если он будет признан несостоятельным или приостановит платежи.

VII. Подряд (статьи 220-235)


Ст.220. По договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется за свой риск выполнить определенную работу по заданию другой стороны (заказчика), последняя же обязуется дать вознаграждение за выполнение задания.

Ст.221. При отсутствии иного соглашения подрядчик обязан производить работу своим иждивением.

Ст.222. Подрядчик обязан принять все меры к полной сохранности вверенного ему имущества и несет имущественную ответственность за всякое упущение, повлекшее за собой гибель, продажу или повреждение означенного имущества.

Ст.223. В случае недоброкачественности материалов, доставленных заказчиком, или при наличии других независящих от подрядчика обстоятельств, грозящих прочности или годности работы, подрядчик обязан своевременно предупредить о том заказчика под страхом ответственности за убытки, которые заказчик понесет в силу указанных обстоятельств.

Ст.224. Подрядчик, производящий работу из своего материала, отвечает за доброкачественность такового.

Ст.225. Если подрядчик не приступает к исполнению договора своевременно или настолько медленно выполняет работу, что окончание ее к сроку становится явно невозможным, заказчик имеет право, не дожидаясь истечения срока договора, требовать расторжения договора и возмещения убытков (ст.117).

Ст.226. Если во время исполнения работы станет очевидным, что она не будет исполнена надлежащим образом, заказчик имеет право назначить подрядчику соразмерный срок для устранения недостатков и, при неисполнении требуемого в назначенный срок, либо расторгнуть договор, либо поручить продолжение или исправление работы третьему лицу за счет подрядчика.

Ст.227. Подрядчик обязан сдать работу в соответствии с договором и без недостатков, делающих ее непригодной к предусмотренному договором или обычному назначению. Наличие указанных недостатков или отсутствие условленных качеств дает заказчику право требовать: 1) либо безвозмездного исправления недостатков в соответственный срок, поскольку такое исправление возможно без несоразмерных расходов, 2) либо соответственного уменьшения цены подряда, 3) либо расторжения договора и возмещения понесенных убытков (ст.117).

Если недостатки менее существенны, суд может, по требованию подрядчика, отказать в расторжении договора, обязав подрядчика исправить недостатки или уменьшив цену подряда.

Примечание. Заказчик не может воспользоваться указанным в настоящей статье правом, поскольку недостатки обусловлены обстоятельствами, указанными в ст.223, если притом подрядчиком выполнена предписанная упомянутой статьей обязанность.

Ст.228. Заказчик обязан принять работу в соответствии с договором и немедленно сообщить подрядчику об усмотренных недостатках, под страхом потери права ссылаться на недостатки. О недостатках, кои не могли быть усмотрены при обычном способе принятия работы или умышленно скрыты были подрядчиком, заказчик обязан сообщить подрядчику немедленно по их обнаружении.

Ст.229. Требование по поводу недостатков может быть предъявлено заказчиком в течение шести месяцев, а относительно строений и сооружений - в течение трех лет со времени сдачи работы, если в договоре не указаны более длительные сроки. При наличии обмана со стороны подрядчика требование по поводу недостатков может быть предъявлено в течение трех лет; если же в договоре указан более длительный срок для предъявления требования - в течение указанного срока.

Ст.230. Заказчик обязан уплатить подрядчику условленное вознаграждение по сдаче всей работы, если по договору не условлена выплата вознаграждения по частям, по мере сдачи частей работы.

Ст.231. Если вследствие изменения объективных условий окажется необходимым чрезмерно превысить приблизительную смету, составленную подрядчиком, одобренную заказчиком и положенную в основание договора, заказчик вправе требовать расторжения договора как во время исполнения работы, так и по окончании ее, возместив подрядчику понесенный последним положительный ущерб в имуществе.

Если подрядчик своевременно не предупредил заказчика о необходимости превысить смету, он обязан выполнить работу, не требуя от заказчика сверхсметных расходов.

Ст.232. Если предмет подряда до сдачи его случайно погиб или окончание работы стало невозможным, подрядчик не вправе требовать вознаграждения за работу (ст.144). Но если указанные обстоятельства произошли вследствие недостатков материала, доставленного заказчиком, или его распоряжений о способе исполнения подряда, либо произошли после просрочки им принятия подряда (ст.122), он обязан дать подрядчику вознаграждение согласно ст.146.

Ст.233. Риск случайной гибели материалов до сдачи работы несет сторона, доставившая материал. Если гибель произошла вследствие умысла или упущения другой стороны, последняя отвечает за убытки.

Ст.234. При наличии уважительных причин заказчик вправе до окончания работы во всякое время отказаться от договора, вознаградив подрядчика за выполненную часть работы и возместив ему убытки, причиненные расторжением договора, с зачетом того, что подрядчик сберегает или приобретает благодаря расторжению договора.

Ст.235. По отношению к подряду, в котором заказчиком является орган государства, применяются правила положения о государственных подрядах и поставках (см. приложение 5).

VIII. Поручительство (статьи 236-250)


Ст.236. По договору поручительства поручитель обязывается перед кредитором третьего лица отвечать за исполнение последним его обязательства в полном объеме или в части.

Примечание. Рекомендация или справка о платежеспособности должника без точно выраженного намерения обязаться наряду с ним не признается поручительством.

Ст.237. Поручительством может обеспечиваться лишь действительное требование.

Ст.238. Обязываться поручительством можно только в письменной форме под страхом последствий, указанных в примечании в к ст.136.

Ст.239. Если иное не указано в договоре поручительства, поручитель отвечает в том же объеме, как главный должник, в частности, отвечает за уплату процентов, за возмещение убытков, причиненных просрочкой, в подлежащих случаях - за уплату неустойки, а равно за возмещение расходов по взысканию.

Ст.240. Лица, одновременно и совместно давшие поручительство, отвечают как солидарные должники.

Ст.241. В случае неисполнения обязательства должником кредитор вправе предъявить требование к главному должнику и поручителю, как к солидарным должникам, если противное не установлено договором поручительства.

Ст.242. Если к поручителю предъявлен иск, то поручитель обязан привлечь должника к участию в деле. В случае неисполнения этого, должник имеет право противопоставить требованию поручителя к нему (ст.246) все те возражения, которые он имел против кредитора.

Ст.243. Поручитель обязан уведомить главного должника о своем намерении уплатить за него долг. Не выполнивший этой обязанности поручитель теряет право обратного требования к должнику, если последний, в свою очередь, исполнит обязательство.

Ст.244. Должник, исполнивший главное обязательство, обязан немедленно известить о том поручителя. В противном случае, поручитель, в свою очередь уплативший кредитору, не лишается права вторично взыскать долг с главного должника (ст.246); последний лишь может взыскивать с кредитора неосновательно полученное.

Ст.245. Поручитель вправе защищаться против требования кредитора всеми возражениями, которые мог бы предъявить сам должник. Поручитель не теряет права на эти возражения, хотя бы сам должник от них отказался или признал свое обязательство.

Ст.246. Поручитель, исполнивший обязательство вместо должника, становится на место кредитора по главному обязательству.

Ст.247. По получении удовлетворения от поручителя, кредитор обязан передать поручителю все права, обеспечивающие требование к должнику, и документы, удостоверяющие это требование.

Ст.248. Если кредитор откажется от принадлежащего ему права преимущественного удовлетворения или от установленного в его пользу обеспечения долга, то поручитель освобождается от своего обязательства, поскольку кредитор мог бы покрыть свое требование, использовав означенные права.

Ст.249. Поручительство прекращается с прекращением главного обязательства.

Ст.250. Поручительство прекращается, если кредитор в течение трех месяцев со дня наступления срока главного обязательства не предъявил иска к поручителю. Если же срок исполнения главного обязательства не указан, то, при отсутствии иного соглашения, ответственность поручителя прекращается по истечении одного года со дня заключения договора поручительства.

IX.

А. Поручение (статьи 251-236)


Ст.251. По договору поручения одна сторона (поверенный) обязуется совершать за счет и от имени другой стороны (доверителя) порученные ему доверителем действия.

Доверитель обязан уплатить поверенному вознаграждение только в том случае, если таковое определено договором или утвержденными в законном порядке таксами.

Ст.252. Поверенный обязан исполнять порученные действия соответственно указаниям доверителя. Он вправе отступить от этих указаний только в том случае, если по обстоятельствам дела это представляется необходимым в интересах доверителя и он не может предварительно снестись с доверителем.

Ст.253. Поверенный обязан: 1) сообщать доверителю, по его требованию, все сведения о ходе исполнения поручения, 2) по исполнении такового представить отчет с приложением оправдательных документов, 3) своевременно передать доверителю все полученное им в силу данного ему поручения и 4) возместить ему убытки, если таковые понесены доверителем вследствие умысла или неосторожности поверенного.

Ст.254. Поверенный обязан исполнить порученные ему действия лично. Он вправе передать исполнение их другому лицу (заместителю), если он управомочен на то по договору или вынужден к тому силою обстоятельств в целях охраны интересов доверителя. В этом случае поверенный отвечает только за выбор заместителя. Доверитель вправе отвести избранного поверенным заместителя.

Ст.255. Поверенный, передоверивший исполнение другому лицу (ст.254), обязан немедленно уведомить о том доверителя, сообщив необходимые сведения о личности заместителя и его местожительстве.

Неисполнение этой обязанности возлагает на поверенного ответственность за все действия заместителя, как за свои собственные.

Ст.256. Доверитель обязан: а) принять все законно сделанное поверенным во исполнение поручения; б) возместить поверенному издержки, которые были необходимы для исполнения поручения; в) по исполнении поручения уплатить поверенному вознаграждение, если таковое причитается (ст.251).

На покрытие необходимых при исполнении поручения издержек доверитель обязан выдать поверенному соответственный аванс.

Ст.257. Доверитель может во всякое время отменить поручение, а поверенный может во всякое время отказаться от исполнения его. Соглашения об отказе от этого права недействительны.

Ст.258. Если договор будет расторгнут поверенным при таких условиях, когда доверитель не имеет возможности заменить его или иначе обеспечить ведение дела, поверенный отвечает за причиненные убытки.

Ст.259. Доверитель, прекративший договор до исполнения поручения, обязан вознаградить поверенного соразмерно понесенным им трудам и возместить причиненные убытки.

Ст.260. Поручение прекращается: а) в силу отмены его доверителем, б) в силу смерти доверителя, объявления его недееспособным, безвестно-отсутствующим или несостоятельным, а равно в силу прекращения юридического лица, от имени коего выдана доверенность, в) в силу отказа поверенного, г) в силу смерти поверенного или утраты им дееспособности.

Ст.261. Поручение управлять торговым или промышленным предприятием сохраняет силу и по смерти доверителя, пока не будет отменено его правопреемником.

Ст.262. Если поручение прекратилось вследствие причин, указанных в п.п. "а" и "б" ст.260, то, поскольку это необходимо для ограждения интересов поверенного, предполагается, что поручение сохранило силу, пока поверенный не узнал или не должен был узнать о прекращении поручения.

Ст.263. В случае смерти поверенного, наследники его обязаны известить доверителя и принять необходимые меры к ограждению интересов последнего.

Б. Доверенность (статьи 264-275)


Ст.264. Для совершения от имени доверителя действий, которые должны непосредственно устанавливать права и обязанности доверителя, поверенный должен быть снабжен письменно доверенностью или уполномочием.

Ст.265. В тех случаях, когда действие должно быть совершено по отношению к правительственному органу или должностному лицу, доверенность должна быть, под страхом недействительности, засвидетельствована нотариальным порядком, за исключением случаев, кода особыми правилами допущена иная форма доверенности.

Ст.266. Доверенность на управление имуществом должна быть под страхом недействительности ее засвидетельствована в нотариальном порядке.

Ст.267. Доверенность от имени государственного учреждения или предприятия должна быть выдана за подписью ответственного руководителя и снабжена печатью учреждения или предприятия.

Ст.268. Доверенность может быть выдана на срок не более трех лет. Если срок в доверенности не указан, она сохраняет силу в течение одного года со дня ее выдачи.

Ст.269. Действия поверенного создают для доверителя непосредственные права и обязанности, если они совершены согласно доверенности или если они впоследствии одобрены доверителем.

Ст.270. Доверитель может во всякое время отменить доверенность, а поверенный - отказаться от нее. Соглашение в отмену этого права недействительно.

Ст.271. О прекращении доверенности доверитель или его наследники обязаны известить, как поверенного, так и лиц и учреждения, с которыми поверенный должен был вступить в сношения, если таковые известны доверителю (наследникам).

Ст.272. По требованию доверителя, поверенный должен немедленно возвратить ему доверенность и все другие относящиеся к поручению документы.

Ст.273. Поверенный может передоверить свои полномочия по доверенности в случаях, указанных в ст.254, с отметкой на подлинной доверенности

Ст.274. Передоверие может быть во всякое время отменено как доверителем, так и поверенным, выдавшим его.

Ст.275. С прекращением доверенности в силу причин, указанных в п."б" ст.260, прекращается и передоверие.

X. Товарищества

1. Простое товарищество (статьи 276-294)


Ст.276. По договору товарищества, двое или несколько лиц обязуются друг перед другом соединять свои вклады и совместно действовать для достижения общей хозяйственной цели.

Ст.277. Вкладом признается все, что каждый товарищ вносит в общее дело, будут ли это деньги, другое имущество или услуги.

Ст.278. Вклады отдельных товарищей могут быть различны по роду и ценности. Предполагается, что вклады всех товарищей одинаковы, если договором не установлено противное.

Ст.279. Деньги, потребляемые и заменимые вещи, составляющие предмет вклада, признаются общей собственностью товарищей; всякое же иное имущество - находящимся в общем пользовании, поскольку договором не установлено противное.

Примечание. Если в качестве вклада вносится немуниципализированное строение, то право на такое строение может быть установлено лишь с соблюдением порядка и условий, установленных для отчуждения строений.

Ст.280. Вклады товарищей и все, приобретенное т-вом за свой счет, составляет складочное имущество т-ва. В состав складочного имущества входят все приобретения, сделанные на основе отдельных входящих в него прав.

Ст.281. Ведение дел т-ва производится с общего согласия всех товарищей. Когда по договору т-ва постановлено, что решения по делам т-ва принимаются большинством голосов, то большинство это определяется не по размерам вкладов, а по числу товарищей, если противное не установлено договором. Полномочие на ведение дел т-ва может быть предоставлено одному или нескольким товарищам, права и обязанности коих в этом случае определяются в самом договоре т-ва или особою доверенностью, подписанной всеми товарищами. С назначением таких уполномоченных остальные товарищи от ведении дел т-ва отстраняются.

Ст.282. Полномочие на ведение дел т-ва, предоставленное по договору т-ва, сохраняет свою силу в полном объеме до прекращения т-ва и может быть уничтожено лишь при наличии уважительных на то причин. Со своей стороны, такой уполномоченный может отказаться от ведения дел т-ва лишь при наличии уважительной к тому причины.

Ст.283. Товарищ, совершивший в общих интересах какие-либо действия, не получив на них надлежащих полномочий, имеет право на возмещение произведенных им из своих средств по делу расходов, если у него были основания признавать эти действия необходимыми в интересах т-ва.

На вознаграждение за свои труды товарищ имеет право лишь в случае, если это условлено в договоре т-ва.

Ст.284. Товарищ отвечает перед т-вом за неисполнение товарищеского договора и своих обязанностей, как уполномоченного, по общим правилам об ответственности за нарушение обязательств, вытекающих из договоров.

Ст.285. Каждый товарищ имеет право лично знакомиться с положением дел т-ва, осматривая его книги и бумаги. Соглашение, которым отменяется или ограничивается это право, недействительно.

Ст.286. Право участия в т-ве не может быть передаваемо без согласия на то остальных товарищей. Товарищ не вправе распоряжаться во время существования т-ва своей долей в складочном имуществе.

Ст.287. Каждый товарищ несет ответственность по общим долгам, соразмерно с долей участия его в т-ве, если иное не предусмотрено договором т-ва. Солидарная ответственность товарищей за общие долги не предполагается.

Ст.288. Если участие товарищей в распределении прибылей и убытков не определено договором, то на вклад каждого начисляются проценты в размерах, взимаемых Государственным Банком по учету векселей, а в остающихся за уплатою процентов прибылях и убытках товарищи участвуют поровну. При отсутствии особого на то соглашения расчеты между товарищами по прибылям и убыткам производятся в конце каждого операционного года, в составляемых же менее чем на один год товариществах - по прекращению т-ва.

Ст.289. Т-во прекращается, за изъятиями, указанными в ст.ст.290 и 292, а) вследствие смерти кого-либо из товарищей; б) вследствие объявления кого-либо из товарищей недееспособным или несостоятельным; в) вследствие заявления кем-либо из товарищей требования о прекращении бессрочного товарищества; г) вследствие досрочного отказа одного из товарищей от участия в т-ве, учрежденном на срок; д) вследствие истечения срока, на который т-во было учреждено; е) вследствие достижения или наступившей невозможности достижения цели товарищества; ж) вследствие требования кредитора, обратившего взыскание на долю одного из товарищей в складочном имуществе; з) вследствие соглашения товарищей о прекращении т-ва.

Ст.290. В случае смерти товарища т-во продолжается, если в товарищеском договоре имеется условие о выделении доли умершего или о замещении его наследниками по закону или по завещанию или учреждением, коему имущество умершего передается согласно закону.

Ст.291. Заявление о досрочном отказе от участия в т-ве, учрежденном на определенный срок, допускается лишь по уважительной причине. Отказ от участия в товариществе бессрочном должен быть заявлен своевременно.

Недействительно соглашение, которым отменяется или ограничивается право на заявление отказа от участия в товариществе.

Ст.292. В случаях, предусмотренных п.п. "б", "в", "г" и "ж" ст.289, а равно в случае смерти одного из товарищей, при отказе заместителя умершего вступать в товарищество (ст.290), товарищество продолжается, если продолжение его в этих случаях предусмотрено договором товарищества или условлено соглашением остающихся товарищей. Доля выбывающего товарища при этом выделяется наличными деньгами, согласно балансу на день выбытия.

Ст.293. Кредитор одного из товарищей, при обращении взыскания на долю его в складочном имуществе не предъявивший требования о ликвидации дел т-ва (ст.289, п."ж"), имеет право участвовать в прибылях т-ва, но не в осуществлении каких-либо прав или обязанностей товарища.

Ст.294. Ликвидация дел т-ва по его прекращению производится товарищами с соблюдением следующих условий: а) предметы, внесенные в т-во лишь в общее пользование, возвращаются внесшим их товарищам без вознаграждения за пользование этими предметами, если иное не было условлено, б) раздел общего имущества производится лишь по удовлетворении бесспорных или обеспечении спорных долгов товарищей по общему делу. Вещественные вклады возвращаются деньгами по оценке, установленной для них в товарищеском договоре, а при отсутствии таковой - по стоимости их в момент внесения в переводе на золотую валюту по официальному курсу. В случае недостаточности общего имущества товарищей для удовлетворения или обеспечения долгов, недостающая сумма должна быть пополнена товарищами в размере приходящейся на каждого из них доли убытка. При несостоятельности кого-либо из товарищей, приходящаяся на его долю часть убытков распределяется между остальными товарищами на том же основании.

Примечание. Порядок взаимных расчетов между товарищами при ликвидации т-ва может быть установлен и соглашением товарищей.

2. Полное товарищество (статьи 295-311)


Ст.295. Полным признается т-во, все участники которого (товарищи) занимаются торговлей или промыслом под общей фирмой и по обязательствам т-ва отвечают всем своим имуществом, как солидарные должники. Фирма т-ва должна содержать указание фамилий участников и устанавливается в договоре т-ва.

Примечание. Порядок приобретения фирм и пользования ими определяется особыми постановлениями.

Ст.296. Об учреждении полного т-ва товарищи должны подать подписанное ими всеми заявление ведущему торговый реестр установлению по месту нахождения т-ва для внесения в реестр и опубликования. Подписи должны быть удостоверены надлежащим порядком.

Примечание 1. Заявление должно содержать: а) фамилию, имя, отчество и местожительство каждого товарища, б) фирму т-ва и место, где оно имеет свое пребывание, в) срок, на который заключен товарищеский договор, г) указание, кто из товарищей является представителем товарищества, а при нескольких представителях, предоставлено ли им действовать от имени т-ва каждому порознь или всем сообща, д) размер складочного капитала т-ва.

Примечание 2. Порядком, указанным в настоящей статье, заявляется и опубликовывается всякое изменение данных, содержащихся в первоначальном заявлении, прекращение т-ва, избрание или назначение ликвидаторов по делам т-ва и всякое изменение в составе этих ликвидаторов, а также другие данные, предусмотренные особыми постановлениями.

Примечание 3. Заявление о выбытии товарища может быть подано и самим выбывшим с представлением к этому надлежащих доказательств. Отметка о прекращении т-ва, признанного по суду несостоятельным, вносится в торговый реестр по распоряжению суда, открывшего несостоятельность т-ва.

Ст.297. Договор полного т-ва, под страхом недействительности, должен быть совершен в письменной форме и засвидетельствован в нотариальном порядке.

Ст.298. Полное т-во со дня внесения его в торговый реестр признается юридическим лицом и может под своей фирмой приобретать, в пределах закона, всякие права по имуществу, принимать на себя обязательства, искать и отвечать на суде через своих представителей.

Ст.299. К полному т-ву применяются правила, изложенные в ст.ст.277, 278, 283, 284, 285, 289, 290, 292 и 294 сего Кодекса.

Ст 300. Если вклады товарищей уменьшились вследствие понесенных убытков, то товарищи не вправе требовать выдачи своей доли в прибылях т-ва, пока складочный капитал не будет пополнен из этих прибылей до размеров, указанных в записи торгового реестра.

Ст.301. Товарищ не имеет права без согласия остальных товарищей ни совершать за свой счет или за счет третьего лица сделок однородных с теми, которые составляют предмет торговой или промышленной деятельности т-ва, ни участвовать в качестве неограниченно ответственного товарища в однородном т-ве. Товарищ, нарушивший это правило, обязан по выбору товарищей или возместить причиненный т-ву убыток, или передать т-ву всю приобретенную от вышеуказанных действий выгоду.

Ст.302. Каждый товарищ вправе от имени т-ва действовать единолично, если договором не установлено иное. Возражения кого-либо из товарищей против единоличного распоряжения или действия другого товарища достаточно, чтобы приостановить его.

Ст.303. Доверенность на ведение товарищеских дел может быть отменена каждым товарищем, участвовавшим или имеющим право участвовать в ее выдаче. Устранение товарища, уполномоченного на ведение дел т-ва по договору, от предоставленного ему управления делами т-ва почитается действительным только, если оно постановлено судом по основанному на уважительных причинах требованию остальных товарищей или большинства их (в зависимости от определений по этому предмету товарищеского договора).

Ст.304. Товарищи ответствуют солидарно всем своим имуществом по всем обязательствам т-ва или по сделкам, которые, как это явствует из намерения сторон, заключались для т-ва. Лицо, вступающее в т-во в качестве его члена, отвечает наравне с прочими товарищами и по тем обязательствам, которые возникли до вступления его в т-во. Товарищ, уплативший долг т-ва, имеет право регресса к остальным товарищам соразмерно доле участия каждого из них в убытках т-ва.

Ст.305. Кредиторы т-ва могут обращать взыскание на имущество, принадлежащее отдельным товарищам, лишь при установленной фактически или по суду несостоятельности т-ва или по ликвидации дел т-ва. Кредитор для получения удовлетворения по взысканию, обращенному им на принадлежащую его должнику долю в товарищеском имуществе, обязан заявить т-ву требование о прекращении и ликвидации полного т-ва, по крайней мере, за 6 месяцев до окончания операционного года, безразлично, является ли т-во срочным или бессрочным.

Ст.306. Изменения в товарищеском договоре получают силу для третьих лиц, не осведомленных об этих изменениях, лишь при условии занесения их в торговый реестр и опубликования. В отношении третьих лиц недействительно соглашение товарищей, противное правилам об ответственности их, изложенным в ст.304 сего Кодекса. Товарищи не могут в своих возражениях против третьих лиц, опирающихся на происшедшее изменение в товарищеском договоре, ссылаться на невнесение этого изменения в торговый реестр и неопубликование его.

Ст.307. Полное товарищество прекращается, кроме случаев, предусмотренных ст.289 также объявлением товарищества несостоятельным по суду.

Примечание. Отказ от участия в бессрочном т-ве должен быть заявлен товарищем не менее, чем за шесть месяцев до фактического выхода из т-ва. Досрочный отказ от участия в т-ве срочным допускается лишь по уважительной причине.

Ст.308. Для ликвидации дел т-ва, не признанного по суду несостоятельным, товарищи могут избрать особых ликвидаторов, как из своей среды, так и из посторонних лиц. Если товарищи не придут к соглашению относительно выбора ликвидаторов, последние назначаются, по просьбе кого-либо из товарищей, судом. Для ликвидации дел т-ва, признанного судом несостоятельным, ликвидаторы назначаются судом обязательно из посторонних т-ву лиц, притом независимо от просьбы кого-либо из товарищей.

Ст.309. Ликвидаторы заканчивают текущие дела и вправе вступать в новые сделки, насколько это необходимо для окончания текущих дел. Принадлежащие т-ву, признанному несостоятельным по суду, строения и права застройки ликвидаторы могут отчуждать не иначе, как с публичного торга; этот же порядок применяется и в отношении строений и прав застройки, принадлежащих т-ву, прекращаемому по каким-либо другим основаниям, если отчуждение производится без согласия товарищей. По окончании ликвидации ликвидаторы представляют отчет товарищам, а при ликвидации т-ва, признанного по суду несостоятельным, суду, в коем производится дело о несостоятельности. При затяжке ликвидации на срок свыше года, отчет представляется по истечении каждых 12 месяцев.

Примечание. Ликвидаторы, выбранные или назначенные для совместной деятельности, отвечают, в случае нарушения ими своих обязанностей, солидарно, как перед участниками т-ва, так и перед его кредиторами.

Ст.310. Ликвидаторы, если они не состоят вместе с тем и товарищами, вправе требовать вознаграждения за труды по ликвидации; размер вознаграждения определяется по соглашению с товарищами, а за его отсутствием - по усмотрению суда. За ликвидацию т-ва, объявленного несостоятельным по суду, вознаграждение ликвидаторам назначается судом, в котором производится дело о несостоятельности т-ва.

Ст.311. Товарищ, выбывший из т-ва, отвечает по долгам т-ва в течение 2 лет со дня утверждения отчета за год выбытия его из состава т-ва.

3. Товарищество на вере (статьи 312-317)


Ст.312. Т-вом на вере признается т-во, которое учреждено для ведения под общей фирмой торговли или промысла и состоит из одного или нескольких участников, отвечающих перед кредиторами т-ва всем своим имуществом (неограниченно-ответственные товарищи), и одного или нескольких участников, ответственность коих ограничивается их вкладами в т-во (вкладчики).

Ст.313. К т-ву на вере применяются все постановления о полном т-ве с изъятиями, указанными в нижеследующих статьях.

Ст.314. Фамилии вкладчиков не включаются в фирму т-ва на вере, за исключением того случая, когда фамилии эти значились в фирме, приобретенной т-вом на вере. К фирме т-ва на вере добавляются слова "т-во на вере" или сокращенно "т-во н/в". В заявлении о регистрации т-ва на вере должны содержаться, сверх сведений, требуемых примечанием 1 к ст.296, перечень вкладчиков и указание размера вкладов каждого из них.

Ст.315. Отношения между товарищами в т-ве на вере регулируются следующими обязательными правилами: а) только имущественный вклад создает права и обязанности вкладчика; б) вкладчик может управлять делами т-ва на вере только в качестве уполномоченного его и, при отсутствии у него такого полномочия, не имеет права оспаривать действий неограниченно-ответственных товарищей; в) при несостоятельности т-ва вкладчики имеют преимущественное перед неограниченно-ответственными товарищами право на получение своих вкладов из имущества т-ва, оставшегося по удовлетворении кредиторов.

В случае, если договором не установлено иное, действуют также следующие правила: а) вкладчик не связан ограничениями ст.301 настоящего Кодекса; б) вкладчик может требовать сообщения ему годового баланса и проверить правильность его по книгам и бумагам т-ва.

По уважительным причинам суд во всякое время может признать за вкладчиком право на обозрение книг и бумаг т-ва.

Ст.316. Перед третьими лицами вкладчик отвечает: а) вкладом или своим имуществом в размере условленного вклада, если он внесен или внесен не полностью, б) неправильно полученной прибылью.

Примечание. Соглашение об уменьшении вклада, пока оно не внесено в торговый реестр и не опубликовано надлежащим порядком, не имеет силы для кредиторов т-ва. По обязательствам, возникшим до такой публикации, вкладчик ответствует в сумме первоначального вклада.

Ст.317. Вкладчик отвечает наравне с неограниченно-ответственными товарищами: а) если с его согласия его фамилия была включена в фирму т-ва, б) по сделкам, заключенным им от имени т-ва, при отсутствии особого на то полномочия.

4. Товарищество с ограниченною ответственностью (статьи 318-321)


Ст.318. Товариществом с ограниченной ответственностью признается т-во, все участники коего (товарищи) занимаются торговлею или промыслом под общею фирмою и по обязательствам т-ва отвечают не только внесенными в т-во вкладами, но и личным имуществом в одинаковом для всех товарищей кратном (напр., трехкратном, пятикратном, десятикратном) отношении к сумме вклада каждого товарища.

Ст.319. В случае несостоятельности одного товарища ответственность его за долги т-ва распределяется между остальными участниками т-ва пропорционально их вкладам. Однако никто из товарищей не несет перед третьими лицами или перед другими участниками т-ва какой-либо имущественной ответственности сверх его вклада и установленной кратной ко вкладу ответственности.

Ст 320. Т-ва с ограниченною ответственностью допускаются к учреждению только в тех отраслях народного хозяйства, в коих они прямо разрешены законом (напр., электрификационные товарищества, т-ва ответственного труда и т.п.) или только по специальным разрешениям в каждом отдельном случае управомоченных органов рабоче-крестьянского правительства.

Ст.321. В остальном порядок деятельности т-ва с ограниченною ответственностью определяется их уставами, утвержденными в установленном порядке.

5. Акционерное общество (паевое товарищество) (статьи 322-366)


Ст.322. Акционерным (или паевым) признается товарищество (общество), которое учреждается под особым наименованием или фирмою с основным капиталом, разделенным на определенное число равных частей (акций), и по обязательствам которого отвечает только имущество о-ва.

Ст.323. Акционерное общество учреждается на основании устава, представляемого учредителями через Главный Комитет по делам о концессиях и акционерных обществах на утверждение Совета Труда и Обороны, а в случае предоставления концессии - на утверждение Совета Народных Комиссаров.

Ст.324. Устав акционерного о-ва, представленный на утверждение правительства, должен быть подписан не менее как пятью учредителями и в нем должны быть обязательно указаны:

а) цель и операции о-ва;

б) наименование или фирма о-ва, которые должны соответствовать целям предприятия и содержать слова: "акционерное общество";

в) местонахождение правления о-ва;

г) срок, на который учреждается о-во, если оно учреждается на определенный срок;

д) размер и порядок образования основного капитала, нарицательная цена и порядок оплаты акций;

е) органы управления о-ва (общие собрания, правление, ревизионная комиссия, а равно совет, если таковой предусмотрен уставом) и их компетенция;

ж) постановления, касающиеся созыва общего собрания, его прав и права голоса акционеров;

з) срок операционного года, порядок составления, рассмотрения и утверждения отчета и баланса;

и) порядок распределения дивиденда и составления запасного капитала;

к) порядок отчетности;

л) порядок прекращения деятельности общества.

В устав о-ва могут быть включаемы учредителями и другие постановления, не противоречащие закону.

Примечание. Основной капитал не может быть ниже 100000 золотых рублей. Цена акции не может быть ниже 100 золотых рублей.

Ст.325. Постановление Совета Труда и Обороны об утверждении устава акционерного о-ва публикуется в "Известиях Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета Советов", а устав печатается в "Собрании Узаконений и Распоряжений Рабоче-Крестьянского Правительства".

Ст.326. По опубликовании в установленном порядке устава акционерного о-ва, все количество акций должно быть распределено между учредителями и приглашенными ими к участию в акционерном обществе лицами, причем это приглашение может быть сделано и посредством публичного объявления.

Учредители обязаны оставить за собой не менее, в общей сложности, О введении в действие Гражданского кодекса РСФСР, принятое на IV сессии 31 октября 1922 годачасти выпускаемых акций и не вправе отчуждать их до утверждения отчета за второй операционный год. Равным образом, они не вправе отчуждать до утверждения отчета за второй операционный год принадлежащие им учредительские акции, оплаченные имуществом.

Ст.327. Если в течение трех месяцев со дня опубликования об утверждении устава не будет собрана О введении в действие Гражданского кодекса РСФСР, принятое на IV сессии 31 октября 1922 годаосновного капитала, то общество признается несостоявшимся. Если же в течение следующих 3 месяцев не будет собрана следующая четверть основного капитала, а в течение указанного в уставе срока, который, однако, не должен простираться долее одного года со времени открытия действий, не будет собрана остальная, сверх двух четвертей, часть основного капитала общества, то общество ликвидируется в течение 3 месяцев, разве бы с разрешения правительства срок оплаты акций был продлен или размер основного капитала общества был соответственно уменьшен. О признании общества несостоявшимся и о его ликвидации производится публикация в "Известиях ВЦИК".

Ст.328. Для обеспечения своевременной оплаты всего основного капитала общее собрание акционеров вправе аннулировать акции, по которым акционер не уплатил в срок установленного взноса, и заменить их новыми, пустив новые акции в продажу, с тем, однако, что новые акции должны быть заменены и полностью оплачены до истечения указанного в настоящей статье срока для оплаты всего основного капитала о-ва. Из вырученной от продажи акций суммы держателю аннулированной акции возмещаются сделанные им взносы удержанием расходов, связанных с заменой акции и продажей новой акции.

Ст.329. Денежные взносы на оплату акций вносятся в кредитные учреждения, указанные в уставе, на имя учредителей и выдаются лишь по открытии общества или по признании общества несостоявшимся. Взносы имуществом на оплату акций передаются учредителям. Учредители обязаны сохранить поступившие на оплату акций деньги и имущество до передачи их правлению и отвечают за сохранность их солидарно.

Ст.330. Первоначальная оценка вносимого за акции имущества определяется соглашением между учредителями и вносящим имущество акционером; окончательная оценка указанного имущества устанавливается по соглашению учредительского общего собрания акционеров с внесшим данное имущество акционером, но с тем, однако, чтобы оценка эта не была выше средних на вносимое имущество рыночных цен, существующих в месте сдачи имущества в день его сдачи.

При невозможности установить средние рыночные цены оценка производится при участии сведущих лиц. Вносимое в акционерное общество его учредителями или акционерами имущество должно заключаться в такого рода товарах, вещах и материальных ценностях, операции с которыми входят в задачи этого общества или которые могут быть им использованы для организации или при дальнейшей деятельности общества.

Ст.331. В подписных листах на акции и в объявлениях о публичной подписке (проспектах) в числе прочих сведений должны быть обязательно указаны:

а) время опубликования устава,

б) количество акций, оставленных учредителями за собой,

в) цена акций, способ и сроки их оплаты,

г) оценка имущества, вносимого учредителями.

Примечание 1. Выпускная цена акций не может быть ниже нарицательной.

Примечание 2. В тех случаях, когда тем или иным учреждениям или лицам будут предоставлены особые преимущества по учреждению акционерного о-ва, а равно и особые привилегии в отношении подписки на акции и сроков внесения капитала, все эти права и преимущества надлежит особо оговаривать в уставе общества и в подписных листах на акции.

Ст.332. До регистрации акционерного общества должны быть созваны 2 общих собрания акционеров - предварительное и учредительское. Предварительное общее собрание созывается по поступлении не менееО введении в действие Гражданского кодекса РСФСР, принятое на IV сессии 31 октября 1922 года основного капитала. Собрание это заслушивает доклад учредителей о ходе учреждения и выбирает комиссию для проверки отчета учредителей и данных, относящихся к оценке внесенного имущества.

Ст. 333. Не позднее одного месяца и не ранее 7 дней после предварительного собрания акционеров созывается учредительское собрание. На нем заслушивается доклад комиссии, избранной для проверки отчета учредителей, производится оценка внесенного на оплату акций имущества, выносится постановление о признании общества состоявшимся или несостоявшимся, выбираются члены правления, ревизионной комиссии и другие органы управления и решаются остальные дела. Учредители акционерных обществ обязаны уведомить Главный Комитет по делам о концессиях и акционерных обществах при Совете Труда и Обороны за 7 дней вперед об имеющих состояться предварительном и учредительском собраниях.

Ст.334. Постановление о признании общества состоявшимся выносится большинством трех четвертей голосов присутствующих акционеров, если притом на собрании представлена, по крайней мере, половина основного капитала, внесенного ко времени учредительского собрания.

Ст.335. Если учредительское общее собрание акционеров признает общество состоявшимся, то правление обязано немедленно подать заявление в Главный Комитет по делам о концессиях и акционерных обществах при Совете Труда и Обороны о регистрации о-ва. О состоявшейся регистрации о-ва публикуется в официальной советской газете той губернии или области, на территории которой находится главное правление этого общества.

Ст.336. При заявлении о регистрации должны быть представлены:

а) Устав общества, утвержденный правительством.

б) Подписанный правлением общий список акционеров с указанием, сколько за каждым из них числится акций и какова сумма сделанных ими взносов.

в) Копии протоколов предварительного и учредительского собраний акционеров.

г) Копия отчета учредителей.

д) Копия доклада комиссии, избранной для проверки отчета учредителей.

е) Инвентарная опись имущества общества и баланс его за подписью правления и со скрепою бухгалтера.

Примечание. Главный Комитет по делам о концессиях и акционерных обществах имеет право, если сочтет это необходимым, произвести в отдельных случаях проверку законности хода учреждения данного о-ва, а в частности, проверку действительного наличия имущества, указанного в инвентарной описи, и правильности оценки такового.

Ст.337. В публикации о регистрации общества указываются: а) наименование общества и местонахождение правления; б) указанная в уставе цель и существо предприятия и в) размер основного капитала о-ва и собранной части его.

Ст.338. Акционерное о-во со дня его регистрации признается юридическим лицом и имеет право, в пределах указанной в уставе цели его, приобретать и отчуждать всеми законными способами всякого рода имущество, не изъятое из оборота, совершать сделки и акты, заключать договоры, искать и отвечать на суде от своего имени.

Ст.339. До публикации о регистрации о-ва учредители о-ва вправе совершать все необходимые сделки и договоры от имени акционерного о-ва. По этим сделкам учредители подлежат лично солидарной ответственности перед контрагентами, если эти сделки не будут утверждены или одобрены общим собранием о-ва, созванным для учреждения о-ва, или одним из последующих собраний в течение шести месяцев со дня регистрации о-ва.

Ст.340. Учредители акционерного общества подлежат солидарной ответственности в течение года со дня регистрации общества как перед обществом, так и перед отдельными акционерами за причиненные убытки. В частности, такая ответственность имеет место, если убытки причинены сообщением неверных сведений в подписных листах, объявлениях и подписке или представленных общему собранию расчетах, касающихся размера вознаграждения их за труд и издержки по учреждению о-ва, или оценки имущества, переданного о-ву учредителями.

Члены правления и ревизионной комиссии, допустившие небрежность при проверке действий учредителей, подлежат солидарной ответственности перед о-вом, отдельными акционерами и кредиторами о-ва за причиненные им убытки, поскольку таковые не могут быть взысканы с учредителей.

Ст.341. Изменение или дополнение устава акционерного общества, а равно увеличение или уменьшение основного капитала, может последовать лишь по постановлению общего собрания, утвержденному и зарегистрированному в том же порядке, как и устав общества.

Ст.342. Акции выпускаются именные. Акции на предъявителя допускаются лишь когда это предусмотрено уставом.

Ст.343. Акции не могут быть дробимы. При принадлежности акции нескольким лицам права по отношению к о-ву могут быть осуществляемы только одним лицом, уполномоченным на то совладельцами акций.

Ст.344. Предварительные именные расписки о получении взносов по акциям могут быть уступаемы другим лицам только с согласия правления. Именные акции и заменяющие их временные свидетельства могут быть передаваемы по передаточным надписям, если иное не постановлено в его уставе. Приобревший право собственности на акцию по передаточной надписи или по какому-либо иному основанию, обязан для осуществления своих прав в отношении общества заявить о своем праве собственности на акцию или свидетельство правлению о-ва для внесения имени приобретателя в акционерную книгу и предъявить правлению самую акцию или свидетельство с передаточною именною надписью или иными письменными доказательствами перехода права собственности. В случае перехода права собственности на акцию или свидетельство не по передаточной надписи, а по иному основанию, надпись о переводе акции или свидетельства на имя приобретателя делается правлением о-ва. Акции на предъявителя переходят к новому владельцу путем их передачи.

Ст.345. О-во не имеет права покупать на свой счет свои акции или временные свидетельства за исключением случая, когда они приобретаются им для предотвращения потерь при взысканиях с должников о-ва или, в подлежащих случаях, для погашения акций. Это правило соответственно применяется и к принятию о-вом своих акций в залог.

Ст.346. Акционер имеет право на получение дивиденда из остатка чистой прибыли, образуемого за вычетом из нее установленных по закону или уставу или по постановлению общего собрания отчислений, в размере, определяемом уставом или общим собранием акционеров.

Ст.347. Каждая акция предоставляет ее собственнику право участия в общем собрании и право голоса. Акционеры пользуются правом голоса соразмерно числу принадлежащих им акций. В уставе может быть установлено наименьшее число акций, дающее право голоса, либо ограничение числа голосов, предоставляемых одному акционеру.

Право голоса может быть передано посредством письменного заявления на имя правления или председателя общего собрания другому акционеру.

Ст.348. Органами акционерного о-ва являются: а) общие собрания акционеров, б) правление, в) ревизионная комиссия, г) совет, если таковой предусмотрен уставом о-ва.

Ст.349. Общие собрания бывают обыкновенные и чрезвычайные.Первые созываются правлением не менее одного раза в год для рассмотрения и утверждения отчета за истекший год, для избрания директоров, кандидатов к ним, членов ревизионной комиссии и совета, для определения дивиденда по акциям, а также для разрешения всякого рода вопросов, предоставленных ведению общего собрания законом или уставом.

Чрезвычайные общие собрания созываются правлением по собственному усмотрению или по требованию совета, ревизионной комиссии или акционеров, представляющих в совокупности не менее одной двадцатой части основного капитала.

Примечание. Неисполнение правлением в течение 2 недель со дня заявления требования указанного количества акционеров о созыве общего собрания дает каждому акционеру из их числа право в течение одного месяца по истечении указанного срока обратиться в местный, по нахождению правления о-ва, народный суд с просьбой о разрешении созвать общее собрание акционеров. В этом случае соответственно применяют правила о созыве общего собрания правлением.

Ст.350. В общем собрании не могут быть постановляемы решения по предметам, кои не значились в объявлениях о созыве его или в повестках, разосланных акционерам, кроме текущих дел. Отнесение какого-либо вопроса к текущим делам решается общим собранием.

Ст.351. Постановление общего собрания, состоявшееся с нарушением закона или устава, может быть оспорено в течение месячного срока со дня его принятия посредством предъявления о-ву иска об отмене такого постановления. Право на предъявление такого иска принадлежит каждому акционеру о-ва.

Ст.352. Общее собрание признается состоявшимся, если явятся акционеры, представляющие в совокупности не менее одной третьей части основного капитала. Решения в общем собрании постановляются по простому большинству поданных акционерами голосов.

Ст.353. Вопросы об изменении устава, об увеличении или уменьшении акционерного капитала, о прекращении и ликвидации дел о-ва, о выпуске облигационного займа, о слиянии о-ва с другими акционерными о-вами могут быть разрешаемы только большинством двух третей поданных голосов, если, притом, на общее собрание явились акционеры, представляющие не менее половины основного капитала. Постановления об изменении устава, если ими изменяется самая цель товарищества, могут быть приняты большинством четырех пятых, если притом, на собрании представлено не менее трех четвертей основного капитала.

Примечание. Если явившиеся в собрание акционеры не представляют требуемой законом или уставом части основного капитала, может быть созвано вторичное собрание, которое признается состоявшимся, независимо от размера представленного капитала. По вопросам, перечисленным в ст.353, даже во вторичных собраниях решения могут приниматься только при наличии кворума в размере не менее одной трети основного капитала.

Ст.354. Правление о-ва должно состоять, по крайней мере, из трех членов (директоров) и от 1 до 3 кандидатов к ним, избираемых общим собранием на срок не свыше трех лет из числа акционеров или посторонних лиц. Директорами и кандидатами к ним не могут быть лица, приговоренные судом к лишению права поступать на государственную службу, во все время действия такого приговора. Общее собрание акционеров может сменить директоров и кандидатов до истечения срока их избрания. Причиненные таким устранением убытки должны быть возмещены, если устранение последовало без достаточных к тому оснований.

Ст.355. Члены правления о-ва получают за свои труды вознаграждение, определяемое уставом или общим собранием.

Ст.356. При исполнении своих обязанностей члены правления должны проявлять необходимую заботливость. За убытки, причиненные нарушением возложенных на них обязанностей, они отвечают, как солидарные должники перед обществом, а в случае несостоятельности последнего - перед кредиторами общества и перед отдельными акционерами.

Ст. 357. Правление заведывает делами о-ва и является его представителем как на суде, так и в сношениях с органами правительства и со всеми другими лицами во всех делах его. Оно вправе заключать все сделки, входящие в круг операций о-ва. Оно обязано вести счетоводство и отчетность о-ва и представлять общему собранию в указанный уставом срок, а за отсутствием такового, в течение 3 месяцев по истечении операционного года, годовой отчет о деятельности о-ва с приложением баланса и счета прибылей и убытков о-ва.

Ст.358. Акционерное о-во обязано ежегодно публиковать отчет и баланс по установленной форме.

Ст.359. Для покрытия убытков, могущих оказаться по годовому отчету, должен быть составлен запасный капитал, путей отчисления в него, по крайней мере, одной двадцатой части частой прибыли, до тех пор, пока он не достигнет размера, указанного в уставе. В запасный капитал поступает также излишек сверх нарицательной цены акций при дополнительном выпуске таковых.

Ст.360. Ревизионная комиссия избирается на один год и состоит из трех или более акционеров. Меньшинство акционеров, представляющее не менее одной десятой основного капитала, может потребовать избрания из своей среды одного члена ревизионной комиссии. В этом случае акционеры, входящие в состав этого меньшинства, не участвуют в избрании других членов ревизионной комиссии. На ревизионную комиссию возлагается поверка ежегодного отчета правления, кассы и имущества о-ва в сроки, способами и средствами, по ее усмотрению, предварительное рассмотрение всякого рода смет и планов о-ва на наступающий год и вообще ревизия всего делопроизводства, счетоводства и отчетности о-ва.

Примечание. Члены ревизионной комиссии отвечают как солидарные должники за убытки, причиненные нарушением возложенных на них обязанностей перед о-вом, а в случае несостоятельности о-ва - перед его кредиторами.

Ст.361. Для общего руководства делами о-ва уставом его может быть предусмотрено избрание совета. Число членов совета, порядок избрания их, обязанности, возлагаемые на совет, и порядок его деятельности предусматриваются уставом. Члены совета отвечают за убытки, причиненные о-ву нарушением возложенных на них обязанностей перед об-вом, а в случае несостоятельности о-ва - перед его кредиторами.

Ст.362. Акционерные о-ва, кроме страховых и кредитных установлений краткосрочного кредита, имеют право делать займы посредством выпуска облигаций, если это право предусмотрено в их уставе, на условиях, определяемых постановлением общего собрания акционеров. Постановление это должно быть занесено в реестр Главным Комитетом по делам о концессиях и акционерных обществах и в извлечении опубликовано. Облигационеры пользуются правом удовлетворения из имущества о-ва преимущественно перед кредиторами о-ва, притязания коих возникли после опубликования постановления общего собрания о выпуске облигационного займа.

Примечание. Заключение облигационного займа не допускается, пока не оплачен полностью весь основной капитал о-ва.

Ст.363. В уставе о-ва или в условиях подписки на облигационный заем может быть предусмотрен созыв общих собраний облигационеров о-ва и избрание из их среды представителя или нескольких представителей, коим вверяется защита интересов облигационеров как в отношении о-ва, так и в отношении третьих лиц. К порядку созыва и деятельности общего собрания облигационеров соответственно применяются постановления об общих собраниях акционеров. Представители облигационеров имеют право участвовать в общем собрании акционеров с правом совещательного голоса и вправе знакомиться с положением дел о-ва наравне с отдельными акционерами.

Ст.364. Акционерное о-во прекращается: а) за истечением срока, на который оно учреждено, б) по постановлению общего собрания акционеров о прекращении его деятельности или о слиянии о-ва с другим акционерным о-вом и в) с объявлением о-ва по суду несостоятельным, г) по постановлению правительства в случае уклонения о-ва от указанной в уставе цели, а равно в случае уклонения его органов в сторону, противную интересам государства (ст.18).

Примечание 1. 1Прекращение о-ва регистрируется и опубликовывается тем же порядком, как и учреждение его.

Примечание 2. Договор о слиянии одного о-ва с другим заключается их правлениями на основаниях, установленных общими собраниями акционеров, с соблюдением правил о порядке изменения или дополнения устава акционерного о-ва.

Ст.365. Ликвидация о-ва, не объявленного по суду несостоятельным, производится, если иное не постановлено в уставе, особо избранной общим собранием ликвидационной комиссией. При замедлении в выборе ликвидаторов таковые назначаются народным судом по месту нахождения правления по просьбе акционеров, представляющих не менее одной двадцатой части основного капитала. Ликвидаторы акционерных о-в, объявленных по суду несостоятельными, назначаются судом, открывшим несостоятельность о-ва. Ликвидаторы, со времени их назначения, заменяют правление о-ва, действуют во всем согласно инструкций общих собраний или предписаниям закона и отвечают за причиненные ими убытки перед кредиторами об-ва и акционерами в том же объеме, как члены правления.

Ст.366. Ликвидация акционерного о-ва производится порядком, установленным для ликвидации полных товариществ с тем отличием, что выдача акционерам свободных остатков ликвидируемого имущества может быть произведена не ранее истечения годового срока по завершении ликвидации.

Акционеры не обязаны возвращать в ликвидационную массу полученные ими дивиденды, отчисленные в их пользу на основании правильно составленного баланса. Распределение ликвидационного остатка между акционерами может последовать не ранее удовлетворения или обеспечения требований всех кредиторов.

XI.Страхование (статьи 367-398)


Ст.367. По договору страхования одна сторона (страхователь) обязуется уплатить условленный взнос (страховую премию), а другая сторона (страховщик) обязуется, в случае наступления предусмотренного в договоре события (страхового случая), при имущественном страхования возместить страхователю или третьему лицу (выгодоприобретателю) понесенные ими убытки в пределах условленной по договору суммы (страховой суммы), при личном же страховании уплатить страховую сумму.

Ст.368. При имущественном страховании страховая сумма не может превышать размера тех прямых убытков, которые страхователь или выгодоприобретатель могут понести при наступлении страхового случая (страховой интерес). Косвенные убытки могут быть застрахованы лишь поскольку это разрешается правилами страхования.

При личном страховании и при страховании от несчастных случаев страховая сумма устанавливается по соглашению при заключении договора.

Ст.369. Если при имущественном страховании страховая сумма, указанная в договоре, окажется выше страхового интереса, то договор признается действительным только в пределах страхового интереса и страховая премия соответственно понижается начиная со следующего за выяснением этого обстоятельства страхового периода. Если означенное превышение было следствием обмана со стороны страхователя, то страховщик может по суду потребовать признания договора недействительным, а также возмещения ему убытков, поскольку последние превышают полученные премии, каковые в этом случае он не обязан возвратить страхователю.

Ст.370. Если при имущественном страховании в договоре страховая сумма установлена сторонами ниже страхового интереса, то разница признается оставленной на риске самого страхователя, а страховщик обязан возместить убытки, вызванные наступлением страхового случая, только в части, соразмерной отношению страховой суммы к полному страховому интересу.

Ст.371. При имущественном страховании дополнительное страхование соответственной части застрахованного уже интереса по договору с другим страховщиком допускается только с письменного согласия страховщика, уже принявшего часть этого интереса на страх. Договоры, заключенные с нарушением этого правила, недействительны, а уплаченные страхователем по ним премии не подлежат возврату, если последующий страховщик не знал о ранее заключенном страховании.

Ст.372. Если в общей сложности страховые суммы по нескольким договорам имущественного страхования, заключенные относительно одного и того же страхового интереса, превышают размер этого интереса (двойное страхование), то последующие договоры в части, превышающей страховой интерес, признаются недействительными, а уплаченные страхователем премии не подлежат возврату. Если же страхователь преследовал цель извлечь неправомерную выгоду при наступлении страхового случая, то все заключенные договоры недействительны, а страховщики, сверх того, могут требовать возмещения причиненных им страхователем убытков.

Ст.373. Договор имущественного страхования может быть заключен всяким лицом, заинтересованным в целости имущества, как - то: его собственником, лицом, имеющим на это имущество вещное право или право нанимателя или по договору ответственным за ухудшения или гибель имущества. При заключении договора страхователь должен точно указать характер своего интереса и интереса выгодоприобретателя.

Ст.374. Договор личного страхования может быть заключен на случай наступления событий, связанных с жизнью самого страхователя или третьего лица. На случай смерти третьего лица договор может быть заключен только с письменного согласия этого третьего лица с указанием страховой суммы и выгодоприобретателя. Такой договор может быть изменен или права по нему могут быть переданы другому лицу также только с письменного согласия застрахованного лица.

Ст.375. Если по закону или по договору при наступлении страхового случая страховая сумма подлежит выдаче не страхователю, а третьему лицу (выгодоприобретателю), то это должно быть оговорено в страховой квитанции или в полисе с указанием наименования выгодоприобретателя или без указания такового (страхование за чей счет следовать будет).

Ст.376. Поскольку иное не вытекает из постановлений закона или договора, выгодоприобретатель несет обязанности по договору лишь по передаче ему страховой квитанции или страхового полиса.

Ст.377. Страховщик может воспользоваться против выгодоприобретателя всеми возражениями, которые он имеет против страхователя.

Ст.378. В договоре страхования должен быть установлен срок, на который договор заключается, или периоды, к которым приурочивается исчисление страховой премии (страховой период).

Ст.379. Договор страхования должен быть совершен в письменной форме, под страхом его недействительности.

Ст.380. При заключении договора страховщик должен выдать страхователю квитанцию или полис. В них должны быть указаны:

1) Наименование страховщика, страхователя.

2) Указание застрахованного интереса (застрахованного имущества или лица).

3) Указание того риска, от которого заключается страхование, или события, при наступлении которого страховщик обязан уплатить страховую сумму.

4) Начало и конец действия страхования.

5) Страховая сумма.

6) Премия (взносы), срок и место их уплаты.

По отдельным видам страхования могут быть установлены также и иные обязательные условия, которые должны помещаться в квитанции или полисе.

Ст.381. Страховая квитанция или полис могут быть переданы другому лицу только согласно особым правилам, установленным для каждого отдельного вида страхования, но, во всяком случае, страховщик может воспользоваться против всякого держателя страховой квитанции или полиса всеми теми возражениями, которые он имеет против страхователя.

Ст.382. При заключении договора страхователь обязан сообщить страховщику все обстоятельства, имеющие существенное значение для определения опасности или вероятности наступления страхового случая или размеров возможных убытков от его наступления (страховой риск), поскольку эти обстоятельства были известны или должны были быть известны ему во время заключения договора страхования.

Существенными в этом отношении признаются, во всяком случае, все обстоятельства, определенно оговоренные страховщиком в предъявленных страхователю правилах страхования, или относительно которых страховщик письменно запросил страхователя в определенных, недвусмысленных выражениях. Если договор страхования заключен при отсутствии ответов на какие-либо вопросы, предложенные страховщиком в письменной форме, то это обстоятельство не может впоследствии служить основанием к расторжению договора страхования.

Ст.383. Если после заключения договора страхования окажется, что в действительности обстоятельства, существенные для определения страхового риска, не соответствуют заявлениям страхователя, то страховщик по суду может требовать признания договора недействительным, как до, так и после наступления страхового случая. Если обстоятельство это стало известно страховщику до наступления страхового случая, то он может предъявить требование о признании договора недействительным не позже 2 недельного срока, лишаясь, в противном случае, права требовать признания договора недействительным на этом основании.

Ст.384. Договор страхования недействителен, если во время заключения его застрахованное имущество не существует более или уже отпал страховой интерес страхователя, или имущество более не подвержено той опасности, от которой оно страховалось, а при личном страховании также если лица, с жизнью которого связан страховой случай, нет более в живых или оно не подвергается более предусмотренному в договоре риску.

Ст.385. При имущественном страховании страхователь, а также выгодоприобретатель после перехода на него обязанностей по договору обязаны незамедлительно уведомлять страховщика о всех ставших им известными значительных изменениях, наступивших в обстоятельствах, сообщенных страховщику при заключении договора и могущих существенно повлиять на увеличение страхового риска. Значительными признаются в этом отношении, во всяком случае, все изменения, оговоренные в предъявленных страхователю правилах страхования. В случае нарушения этой обязанности страховщик может потребовать расторжения договора или соответственного изменения его условий с момента увеличения риска.

Ст.386. Если при имущественном страховании опасность или вероятность наступления страхового случая (страховой риск) увеличилась во время действия договора по причинам, в нем не предусмотренным, то страховщик может предложить страхователю, а также выгодоприобретателю после перехода к последнему обязанностей по договору, уплатить соответственно увеличенную премию, а в случае отказа страхователя в уплате таковой в 7 дневный срок со дня письменного о том извещения - требовать расторжения договора.

Ст.387. В случае перехода застрахованного имущества к другому лицу страхователь или приобретатель имущества обязан немедленно известить об этом страховщика и сообщить ему имя и адрес приобретателя.

Ст.388. По получении извещения о переходе застрахованного имущества к новому владельцу, страховщик может в течение семи дней расторгнуть договор, если он прямо или косвенно (как - то принятием премии от нового владельца и т.п.) не изъявил согласия на передачу прав по договору страхователя новому владельцу. Если страховщик не воспользовался этим правом, то договор сохраняет силу и приобретатель имущества вступает во все права и обязанности страхователя. Если страховщик воспользовался упомянутым правом, он обязан возвратить приобретателю имущества часть полученной им вперед страховой премии, соответственно времени, остающемуся с момента перехода имущества до срока следующего взноса.

Ст.389. Страхователь обязан уплачивать страховщику в условленные сроки и в условленном месте страховую премию.

До уплаты премии или первого взноса ее договор страхования не вступает в силу, если иное не предусмотрено в договоре.

В случае просрочки в уплате последующих взносов премии, страховщик, если иное не вытекает из договора, освобождается от обязанности уплатить страховую сумму, когда страховой случай наступит до уплаты просроченной премии.

Страховщик может, при отсутствии соглашения о размере процентов, требовать уплаты узаконенных процентов на просроченную премию.

Ст.390. Страхователь или выгодоприобретатель по договору имущественного страхования при наступлении страхового случая обязан незамедлительно и, во всяком случае, в условленный срок и указанным в правилах страхования способом известить об этом страховщика. При неисполнении этой обязанности страховщик освобождается от уплаты страховой суммы.

Ст.391. Указанные в предыдущей статье лица обязаны также принимать все доступные им меры, по возможности, согласно указаниям страховщика, чтобы уменьшить убытки от страхового случая.

Если эти меры были приняты по указанию страховщика, то расходы на них должны быть возмещены страховщиком.

Ст. 392. Страхователь и выгодоприобретатель не вправе принимать меры или совершать действия, могущие затруднить установление действительных размеров убытков.

Ст.393. Страховщик освобождается от уплаты страховой суммы, если страховой случай наступил вследствие умысла или грубой неосторожности страхователя или выгодоприобретателя.

Ст.394. Поскольку иное не оговорено в договоре, страховщик не отвечает за убытки, причиненные войною, внешней или гражданской.

Ст.395. К страховщику, уплатившему страховую сумму, переходят в пределах этой суммы притязания и права, которые имеет страхователь или выгодоприобретатель к третьим лицам о возмещении им тех убытков, на покрытие которых выдана страховая сумма.

Если страхователь или выгодоприобретатель откажется от такого притязания или права по отношению к третьим лицам, то страховщик освобождается в соответствующем размере от обязанности уплаты страховой суммы.

Ст.396. Все притязания из договора страхования погашаются давностью в 2 года.

Ст.397. Условия отдельных видов имущественного страхования: от огня, от падежа скота, от градобития, транспортного страхования, а также личного страхования - на случай смерти или дожития - и от несчастных случаев, определяются особыми положениями и правилами, утверждаемыми Народным Комиссариатом Финансов.

Ст.398. Постановления настоящей главы не распространяются на все виды обязательного страхования, поскольку в правилах о последних не указывается на эти постановления.

XII. Обязательства, возникающие вследствие неосновательного обогащения (статьи 399-402)


Ст.399. Обогатившийся за счет другого без достаточного установленного законом или договором основания обязан возвратить неосновательно полученное. Обязанность возврата наступает и тогда, когда основание обогащения отпадет впоследствии.

Ст.400. Неосновательно обогатившийся обязан возвратить или возместить все доходы, которые он извлек или должен был извлечь из неосновательно полученного имущества с того времени, когда он узнал или должен был узнать о неосновательности обогащения. С того же времени он отвечает за произведенное или допущенное им ухудшение имущества. До этого времени он отвечает лишь за умысел и грубую небрежность. С своей стороны, он вправе требовать возмещения произведенных им необходимых затрат на имущество с того времени, с которого он обязан возвратить доходы.

Ст.401. Не вправе требовать возврата уплаченного исполнивший обязательство, хотя бы лишенное исковой силы, но не являющееся недействительным в силу закона.

Ст.402. Обогатившийся за счет другого лица, вследствие противозаконного или направленного в ущерб государству действия этого лица, обязан внести неосновательно полученное в доход государства.

XIII. Обязательства, возникающие вследствие причинения другому вреда (статьи 403-415)


Ст.403. Причинивший вред личности или имуществу другого обязан возместить причиненный вред. Он освобождается от этой обязанности, если докажет, что он не мог предотвратить вреда, либо что был управомочен на причинение вреда, либо, что вред возник вследствие умысла или грубой неосторожности самого потерпевшего.

Ст.404. Лица и предприятия, деятельность которых связана с повышенной опасностью для окружающих, как - то: железные дороги, трамвай, фабрично-заводские предприятия, торговцы горючими материалами, держатели диких животных, лица, возводящие строения и иные сооружения, и т.п. отвечают за вред, причиненный источником повышенной опасности, если не докажут, что вред возник вследствие непреодолимой силы либо умысла или грубой небрежности самого потерпевшего.

Примечание. Исковая давность по основанным на настоящей статье требованиям к органам государства ограничивается годичным сроком.

Ст.405. Лицо недееспособное, за исключением случаев, предусмотренных ст.9, не отвечает за причиненный им вред. За него отвечает лицо, обязанное иметь за ним надзор.

Ст.406. В тех случаях, когда согласно ст.ст. 403 - 405, причинивший вред не обязан к его возмещению, суд, однако, может обязать его возместить вред в зависимости от его имущественного положения и имущественного положения потерпевшего.

Ст.407. Учреждение отвечает за вред, причиненный неправильными служебными действиями должностного лица лишь в случаях, особо указанных законом, если притом неправильность действий должностного лица признана подлежащим судебным или административным органом. Учреждение освобождается от ответственности, если потерпевший своевременно не обжаловал неправильного действия. Учреждение вправе, в свою очередь, сделать начет на должностное лицо в размере уплаченного потерпевшему вознаграждения.

Ст.408. Лица, совместно причинившие вред, отвечают перед потерпевшим солидарно.

Ст.409. В случае причинения смерти, право на вознаграждение принадлежит лицам, состоявшим на иждивении умершего и не имеющим других средств к существованию. Издержки на погребение должны быть возмещены лицам, понесшим эти издержки.

Ст.410. Возмещение за вред должно состоять в восстановлении прежнего состояния, а поскольку такое восстановление невозможно - в возмещении причиненных убытков.

Ст.411. Определяя размер вознаграждения за вред, суд во всех случаях должен принять во внимание имущественное положение потерпевшего и причинившего вред.

Ст.412. Лицо, застрахованное в порядке социального страхования, при наступлении страхового случая получает удовлетворение от органа социального страхования.

Ст.413. Лицо или предприятие, вносящее страховые взносы за потерпевшего в порядке социального страхования, не обязано возмещать вред, причиненный наступлением страхового случая.

Но если вред причинен преступным действием или бездействием предпринимателя, орган социального страхования, удовлетворивший потерпевшего, имеет право требования к предпринимателю в размере выданного потерпевшему пособия (регресс).

В указанном случае потерпевший, поскольку он в порядке социального страхования не получает полного возмещения вреда, имеет право дополнительного требования к предпринимателю.

Ст.414. Если причинивший вред не является страхователем потерпевшего, последний, поскольку он в порядке социального страхования не получает полного возмещения вреда, имеет право дополнительного требования к причинившему вред. Орган социального страхования имеет право требования к причинившему вред в размере выданного потерпевшему пособия (регресс).

Ст.415. Лицо, не застрахованное, не может взыскивать от причинившего вред большего вознаграждения, чем могло бы получить лицо застрахованное от органа социального страхования и от причинившего вред лица, в порядке ст.414.

При этом лицо потерпевшее приравнивается к соответствующей категории рабочих или служащих, в зависимости от его имущественного положения и степени его социальной полезности, по усмотрению суда.

Наследственное право (статьи 416-435)


Ст.416. Допускается наследование по закону и по завещанию согласно нижеследующих статей в пределах общей стоимости наследственного имущества не свыше 10000 золотых рублей, за вычетом всех долгов умершего.

Примечание. Права, вытекающие из заключенных органами государства с частными лицами договоров (арендных, концессионных, застроечных и др.) переходят в порядке наследования по закону и по завещанию в пределах сроков, указанных в этих договорах, без ограничения предельной стоимостью, установленной настоящей статьей.

Ст.417. Если общая стоимость наследства превышает 10000 золотых рублей, то между государством в лице Народного Комиссариата Финансов и его органов с частными лицами, призываемыми к наследованию по закону или по завещанию, производится раздел или ликвидация наследственного имущества в части, превышающей предельную стоимость наследства, в пользу заинтересованных органов государства. Если по характеру составных частей раздел наследственного имущества представляется хозяйственно-невыгодным и неудобным, то между органами государства и частными лицами устанавливается совместное владение или устанавливается право выкупа соответственной части в пользу государства или частных лиц, если последнее допускается интересами государства.

Ст.418. Круг лиц, призываемых к наследованию по обоим указанным в ст.416 основаниям, ограничивается прямыми нисходящими (детьми, внуками и правнуками) и пережившим супругом умершего, а также нетрудоспособными и неимущими лицами, фактически находящимися на полном иждивении умершего не менее одного года до его смерти.

Примечание. Наследниками могут быть только лица, находящиеся в живых к моменту смерти наследодателя, а также дети, зачатые при его жизни и родившиеся после его смерти.

Ст.419. Наследование по закону в пределах, указанных в ст.416, имеет место во всех случаях, когда и поскольку оно не изменено завещанием.

Ст.420. При наследовании по закону наследственное имущество делится поголовно на равные доли между всеми лицами, указанными в ст.418.

Ст.421. Из лиц, названных в ст.418, те, кто совместно проживал с умершим, получают имущество, относящееся к обычной домашней обстановке и обиходу, за исключением предметов роскоши, без зачисления в предельную сумму по ст.416.

Ст.422. Завещание признается сделанное лицом в письменной форме распоряжение на случай смерти о предоставлении имущества одному или нескольким определенным лицам из числа указанных в ст.418 или о распределении его между несколькими или всеми этими лицами в ином порядке, чем это предусмотрено ст. 420.

Примечание. Завещатель может лишить прав законного наследования одного, некоторых или всех лиц, указанных в ст.418. В этом случае наследственное имущество в целом или в части переходит к государству в порядке ст.ст.417 и 433.

Ст.423. На получающего по завещанию наследственное имущество завещатель может возложить исполнение какого-либо обязательства в пользу одного, нескольких или всех остальных законных наследников (ст.418), которые, в силу этого распоряжения, получают право требовать исполнение соответствующего обязательства со стороны наследника по завещанию.

Ст.424. Допускаются завещания, в которых на тот случай, если бы назначенный по завещанию наследник умер раньше открытия наследства или не принял его, завещатель призывает к наследованию кого-либо другого из законных наследников (ст.418).

Ст.425. Завещание должно быть подписано завещателем и представлено в нотариальный орган для внесения в актовую книгу.

Взамен подписи завещателя, завещания неграмотных подписываются за них третьим лицом - рукоприкладчиком.

Выпись из актовой книги заменяет подлинное завещание.

Ст.426. Завещание, позднее составленное, отменяет предыдущее, поскольку в последнем не остается распоряжений, не предусмотренных позднейшим завещанием. Завещатель может и без составления нового завещания отменить прежнее посредством нотариального или судебного заявления об этом, заносимого в актовую книгу или судебный протокол.

Ст.427. Исполнение завещания возлагается на назначенных в нем наследников, разве бы завещатель поручил в завещании особому лицу - исполнителю завещания - исполнить его волю. В этом случае требуется согласие исполнителя на самом завещании или в отдельном заявлении, приложенном к завещанию.

Ст.428. Разногласия и споры между частными лицами или между частными лицами и органами государства по вопросам оценки, разделения и порядка расчетов по наследуемому имуществу разрешаются судом.

Ст.429. Если присутствующий в месте открытия наследства наследник в течение 3 месяцев со дня принятия мер охранения не заявит подлежащему суду об отказе от наследства, он считается принявшим наследство.

Доля отказавшегося переходит к государству.

Находящиеся на лицо наследники могут вступить в управление наследственным имуществом, не дожидаясь явки прочих наследников, каковые, своевременно явившись, могут истребовать свою долю наследственного имущества.

Ст.430. Наследники, отсутствующие в месте открытия наследства, могут принять наследственное имущество лично или через поверенных в течение шести месяцев со дня принятия мер охранения наследственного имущества.
____________________________________________________________________
В изъятие из правил статьи 430 настоящего Кодекса, в Автономной Якутской Социалистической Советской Республике устанавливаются для принятия наследства следующие сроки: если место открытия наследства и местожительство всех наследников находятся в пределах одного округа - шестимесячный срок; если они находятся в разных южных округах, а именно: в Вилюйском, Якутском и Олекминском, а также Алданском и Тунгирском районах, или же находятся в разных северных округах, а именно, в Булунском, Верхоянском и Колымском - двенадцатимесячный срок; если же наследство открылось в одном из южных округов или районов, а наследники проживают в северных уездах или наоборот - двухгодичный срок; если наследство откроется в пределах Якутской Республики, а наследники проживают вне Республики - также двухгодичный срок - см. пункт 1 постановления ВЦИК и СНК РСФСР от 20 декабря 1926 года.
____________________________________________________________________

Примечание. Доля неродившегося к моменту открытия наследства наследника может быть в течение 3 месяцев по его рождении истребована его законным представителем.

Ст.431. Вызов наследников через публикацию или иными способами не производится, но народным судом по месту открытия наследства принимаются меры охранения наследства немедленно по получении извещения о смерти наследодателя. Охранение наследства продолжается до явки всех наследников, но не долее 6 месяцев.
____________________________________________________________________
В изъятие из правил статьи 431 настоящего Кодекса, хранение наследственного имущества продолжается в Автономной Якутской ССР до явки всех наследников, но не долее сроков, указанных в пункте 1 постановления ВЦИК и СНК РСФСР от 20 декабря 1926 года - см. пункт 2 постановления ВЦИК и СНК РСФСР от 20 декабря 1926 года.
____________________________________________________________________

Примечание 1. Отдел записей актов гражданского состояния по месту последнего жительства наследодателя, осведомившись о смерти наследодателя, обязан немедленно известить о том подлежащий народный суд.

Примечание 2. Местом открытия наследства признается последнее местожительство наследодателя.

Ст.432. При отсутствии наличных наследников предприятия, находящегося на ходу (торговые и промышленные предприятия и ремесленные заведения), суд назначает особого ответственного попечителя по представлению государственного органа, ведающего соответственными предприятиями или заведениями.

Ст.433. В случае неявки наследников в течение шести месяцев по принятии мер охранения наследственного имущества, а равно в случае отказа наследников от наследства (за исключением случая, предусмотренного ст.424), имущество признается выморочным и поступает в распоряжение соответствующих органов государства.
____________________________________________________________________
В изъятие из правил статьи 433 настоящего Кодекса, наследственное имущество в Якутской Республике признается выморочным по миновании сроков, указанных в пункте 1 постановления ВЦИК и СНК РСФСР от 20 декабря 1926 года - см. пункт 3 постановления ВЦИК и СНК РСФСР от 20 декабря 1926 года.
____________________________________________________________________

Ст.434. Наследник, принявший наследство, а равно государство, к которому перешло выморочное имущество, отвечают по долгам, обременяющим наследство, лишь в пределах действительной стоимости наследственного имущества.
____________________________________________________________________
В изъятие из правил статьи 434 настоящего Кодекса, кредиторы наследодателей в Якутской Республике обязаны предъявить свои претензии в сроки, указанные в пункте 1 постановления ВЦИК и СНК РСФСР от 20 декабря 1926 года - см. пункт 4 постановления ВЦИК и СНК РСФСР от 20 декабря 1926 года.
____________________________________________________________________

Примечание. Кредиторы наследодателя обязаны заявить свои претензии, под страхом утраты права требования, в течение 6 месяцев со дня принятия мер охранения.

Ст.435. Лица, призванные к наследованию по закону или по завещанию, могут просить у местного народного судьи выдачи свидетельства, подтверждающего их права на наследство.

Приложение 1. Извлечение из декрета Совета Народных Комиссаров о праве получения содержания из имущества лиц, объявленных отсутствующими, и о судебном признании пропавших умершими

Приложение 1
(к ст.12)

2. Судебное признание лица отсутствующим, кроме случая безвестного отсутствия, имеет место также в случае безвестной пропажи лица на войне или при обстоятельствах, заставляющих предполагать смерть от определенного несчастного случая.

3. Признание лица отсутствующим должно исходить от местного народного суда по последнему местожительству пропавшего.

5. Ходатайствовать о судебном признании лица отсутствующим, кроме лиц, имеющих право на содержание из имущества отсутствующего, могут кредиторы исчезнувшего и представители государственной власти.

6. Признав заявление просителя заслуживающим доверия, суд запрашивает близких лиц, могущих иметь сведения о местонахождении отсутствующего, и должностных лиц по его местожительству и затем вывешивает в своем помещении объявление о вызове его; такое же объявление для той же цели отсылается судом в отделы записей актов гражданского состояния и в отделы социального обеспечения по месту нахождения суда, по последнему месту жительства отсутствующего и по месту его рождения и бывшей прописки.

Примечание. Заинтересованным лицам предоставляется право помещать указанное объявление в органах периодической печати, помещающих объявления, входя для того с ними в соответствующее соглашение.

(В редакции 27 сентября 1921 года).

7. Публикация должна содержать: 1) обозначение имени, отчества, фамилии и рода занятий лица, об объявлении которого отсутствующим заявлено ходатайство, 2) приглашение отсутствующего явиться в суд или сообщить о своем местопребывании и 3) приглашение всех, до кого дошло известие о местонахождении отсутствующего или о его смерти, заявить об этом суду.

(В редакции 27 сентября 1921 года).

9. Если в течение месяца со дня выставления объявления в суде не будет получено достоверных сведений о местопребывании или о смерти лица, об объявлении коего отсутствующим заявлено ходатайство, суд назначает публичное заседание для рассмотрения, вызывая заявителя, свидетелей, на которых сделана ссылка в заявлении, а также тех лиц, допросить которых находит нужным суд, и выносит определение о признании лица отсутствующим.

(В редакции 27 сентября 1921 года).

10. По вынесении определения о признании лица безвестно отсутствующим, суд объявляет о том в порядке, указанном в ст.6 настоящего декрета.

(В редакции 27 сентября 1921 года).

11. О состоявшемся определении суд немедленно извещает тот отдел записей актов гражданского состояния, в котором сосредоточены сведения о лице, объявленном отсутствующим.

Примечание. Если суду не известно, в каком местном отделе зарегистрировано лицо, признанное отсутствующим, а также если это лицо было зарегистрировано в каком-либо учреждении местности, в настоящее время не входящей в состав Российской Республики, суд о состоявшемся определении извещает отдел записей актов гражданского состояния по последнему местожительству объявленного отсутствующим.

12. Отделы записей браков и рождений,немедленно по опубликовании настоящего декрета заводят книги для записи лиц, признанных судом отсутствующими.

13. Записи должны быть занесены в книгу немедленно по получении сообщения суда о состоявшемся признании лица безвестно отсутствующим или пропавшим.

14. Книги актов гражданского состояния открыты для всех заинтересованных лиц, которые имеют право получать из них засвидетельствованные выписи.

15. О каждом случае признания лица отсутствующим отдел записей актов гражданского состояния немедленно, и во всяком случае не позже двух дней после совершения записи, извещает волостной или районный или городской совет рабочих и крестьянских депутатов по последнему местожительству лица, объявленного отсутствующим.

Примечание. В тех местностях, где еще не организованы отделы записей актов гражданского состояния, указанное в настоящей статье извещение лежит на обязанности суда, постановившего определение о признании лица отсутствующим.

16. Волостной или районный или городской совет рабочих и крестьянских депутатов, по получении указанного в ст.15 извещения, распоряжается о производстве описи и о принятии под охрану имущества лица, объявленного отсутствующим, а также о передаче этого имущества в управление учреждений, ведающих на местах соответствующими имуществами Российской Республики.

Примечание. В тех местах, где существуют при советах рабочих и крестьянских депутатов нотариальные отделы, опись и охрана имущества, принадлежащих отсутствующему, возлагается на эти отделы, которые привлекают к этой работе местных судебных исполнителей.

19. Если по истечении 2 летнего срока со дня выставления в суде объявления о признании лица безвестно отсутствующим, исчезнувший не вернется и не пришлет известий о своем местопребывании, заинтересованные лица и учреждения вправе возбудить перед судом вопрос о признании отсутствующего умершим.

Примечание. Если определение суда о признании отсутствующим последовало в виду предположения о гибели лица при обстоятельствах, внушающих уверенность в смерти от определенного несчастного случая, указанный в настоящей статье срок сокращается до шести месяцев со дня выставления в суде объявления о признании лица безвестно отсутствующим.

(В редакции 27 сентября 1921 года).

20. Для постановления определения о признании лица умершим суд вторично запрашивает все места и лица, могущие сообщить сведения о местонахождении исчезнувшего, и вновь выставляет и отсылает для выставления объявления в порядке ст.6 и по форме, указанной в ст.7 настоящего декрета.

(В редакции 27 сентября 1921 года).

21. Если в течение месяца со дня выставления объявления в суде не будет получено положительных сведений о местопребывании или о смерти лица, об объявлении коего умершим заявлено ходатайство, суд назначает публичное заседание для рассмотрения дела, вызывая заявителя, свидетелей, на которых сделана ссылка в заявлении, а также лиц, допросить которых находит нужным сам суд, и выносит определение о признании лица умершим.

(В редакции 27 сентября 1921 года).

22. По постановлении определения о признании лица умершим суд вновь выставляет тем же порядком объявления и одновременно вызывает лиц, имеющих право на получение содержания, и кредиторов.

(В редакции 27 сентября 1921 года).

23. Определение суда о признании лица умершим немедленно сообщается указанному в ст.11 отделу записей актов гражданского состояния для занесения в книгу записей смертей, с отметкой о том, что означенные сведения заносятся ввиду последовавшего определения суда о признании умершим с указанием названия суда, номера постановления и числа, когда постановление состоялось.

31. Днем смерти лица, объявленного судом умершим, признается день, в который определение суда вступило в законную силу.

26. Лицо, объявленное умершим и явившееся после судебного признания его умершим, имеет право на получение, независимо от срока своей явки, всего оставшегося имущества, за исключением случаев, когда неявка признана судом недействительной.

Подписали:

Председатель
Совета Народных Комиссаров
В.Ульянов (Ленин)

Управляющий Делами
Совета Народных Комиссаров
В.Бонч-Бруевич


17 июня 1918 года

Приложение 2.

Приложение 2
(к ст.24)

а) декрет Совета народных комиссаров "Об обращении золота, серебра, платины, драгоценных камней и иностранной валюты"


В отмену ст.ст.11 и 12 декрета Совета Народных Комиссаров о порядке реквизиции и конфискации имущества частных лиц и обществ (Собр. Узак. 1921 года, N 70, ст.564) и во изменение ст.5 декрета Совета Народных Комиссаров о распределении добываемого золота и платины (Собр. Узак. 1921 года, N 52, ст.298), ст.8 и 2-й части ст.2 декрета Совета Народных Комиссаров о золотой платиновой промышленности (Собр. Узак. 1921 года, N 74, ст.604), декрета Совета Народных Комиссаров о поручении Народному Комиссариату Финансов производить покупку золота, платины и иностранной валюты (Собр. Узак. 1921 года, N 80, ст.694), ст.1 декрета Совета Народных Комиссаров о сделках с иностранной валютой и драгоценными металлами (Собр. Узак. 1921 года, N 80, ст.698), Совет Народных Комиссаров

постановил:

1. Отменить обязательную сдачу государству имеющихся у населения золота, серебра, платины и металлов платиновой группы в изделиях, слитках и монете, а равно драгоценных камней и иностранной валюты.

2. Допустить свободное распоряжение указанными в ст.1 металлами в изделиях и слитках и драгоценными камнями.

3. Сохранить за Государственном Банком монопольное право на покупку и продажу золотой, серебряной и платиновой монеты и иностранной валюты.

4. Все приобретаемые Государственным Банком благородные металлы и иностранную валюту зачислять в особый валютный фонд Государственного Банка, не включаемый в общегосударственный золотой фонд.

5. Допустить вывоз благородных металлов в слитках, изделиях и монете, иностранной валюты и драгоценных камней ценностью в общем не свыше пятидесяти рублей золотых по курсу Государственного Банка на каждое выезжающее за границу лицо без особого на то разрешения, а свыше пятидесяти рублей на одно лицо - лишь по особому разрешению Народного Комиссариата Финансов.

Подписали:

За председателя
Совета Народных Комиссаров
А.Рыков

Управляющий Делами
Совета Народных Комиссаров
Н.Горбунов

Секретарь
Л.Фотиева


4 апреля 1922 года

б) декрет Совета народных комиссаров "О вкладных операциях Государственного Банка и о правилах приема денежных переводов за границу"

В целях развития вкладной операции Государственного Банка и во изменение утвержденных Советом Народных Комиссаров правил приема переводов за границу (Собр. Узак. 1921 года, N 67, ст.524) - Совет Народных Комиссаров

постановил:

1. Предоставить Государственному Банку право принимать на текущие счета и во вклады золото и серебро в монете и слитках и иностранную валюту с условием возврата вклада вкладчику тем же металлом или валютой, но с выплатой процентов в валюте РСФСР

2. Установить прием денежных переводов за границу и из-за границы в РСФСР на следующих основаниях:

а) переводы производятся через Государственный Банк РСФСР;

б) переводы за границу принимаются Государственным Банком без ограничения суммы от лиц, учреждений и предприятий, вносящих в Государственный Банк иностранную валюту, золотые и серебряные монеты и слитки при условии представления соответствующего разрешения в порядке, устанавливаемой Народным Комиссариатом Финансов по соглашению с Народным Комиссариатом Внешней Торговли;

в) переводы из-за границы и от заграничных корреспондентов Государственного Банка, в том числе приписных касс Народного Комиссариата Финансов, принимаются без ограничения суммы как в иностранной валюте с выплатой в валюте РСФСР, по курсу Государственного Банка, так и в валюте РСФСР - с выплатой в той же валюте.

Подписали:

За председателя
Совета Народных Комиссаров
А.Рыков

Управляющий Делами
Совета Народных Комиссаров
Н.Горбунов

Секретарь
Л.Фотиева


4 апреля 1922 года

в) постановление Совета труда и обороны "О валютных и золотых сделках государственных и кооперативных учреждений и предприятий"

О валютных и золотых сделках государственных и кооперативных учреждений и предприятий

В развитие декрета Совета Народных Комиссаров от 18 июля 1921 года (Собр. Узак. 1921 года, N 55, ст.347), декретов Совета Народных Комиссаров от 6 сентября и 18 ноября 1921 года (Собр. Узак. 1921 года, N 80, ст.ст.694 и 698), декретов Совета Народных Комиссаров от 4 апреля 1922 года (Собр. Узак. 1922 года, N 28, ст.ст.318 и 319) Совет Труда и Обороны

постановил:

1. Воспретить государственным органам и предприятиям, а равно и кооперативным учреждениям (за исключением тех государственных органов, коим это предоставлено специальным постановлением правительства) производить покупку у кого бы то ни было и продажу кому бы то ни было иностранной валюты и благородных металлов (золото, серебро и платина) в слитках и монете.

2. Указанные в ст.1 органы и организации вправе принимать в уплату за свои товары и за оказываемые ими услуги означенные в ст.1 валюту и благородные металлы в монете, но с тем, однако, условием, чтобы ценности эти немедленно передавались ими в Государственный Банк для помещения на текущий счет этих органов и организаций.

Примечание. Принятые от означенных в ст.2 органов и организаций на их текущие счета в учреждениях Государственного Банка взносы в иностранной валюте и благородных металлах возвращаются сим организациям, по их требованиям, тем же металлом или валютой (постановление Совета Народных Комиссаров от 4 апреля 1922 года ст.1 Собр. Узак. 1922 года, N 28, ст.319).

3. В местностях, где нет филиальных учреждений Государственного Банка, операция с иностранною валютою и драгоценными металлами, как в слитках, так и золотой, серебряной и платиновой монете производятся подлежащими местными органами Народного Комиссариатта Финансов в порядке и по правилам, выработанным Народным Комиссариатом Финансов совместно с Государственным Банком.

4. За нарушение настоящего постановления должностные лица и представители кооперативных учреждений подлежат ответственности, как за превышение власти, по ст.106 Уголовного Кодекса.


Подписали:

Заместитель Председателя
Совета Труда и Обороны
А.Рыков

Секретарь
Совета Труда и Обороны
Л.Фотиева


27 июля 1922 года

г) постановление Совета народных комиссаров "О фондовых биржевых операциях"

О фондовых биржевых операциях

Совет Народных Комиссаров

постановил:

В целях урегулирования фондового и денежного рынка установить во изменение и дополнение декрета Совета Народных Комиссаров от 4 апреля 1922 года "Об обращении золота, серебра, платины, драгоценных камней и иностранной валюты", постановления Совета Труда и Обороны от 7 июля 1922 года "О валютных и золотых сделках государственных и кооперативных учреждений и предприятий", нижеследующие правила для фондовых биржевых операций:

1. Предоставить Совету Труда и Обороны образовывать по представлению Народного Комиссариата Финансов фондовые биржи и по согласованному представлению Комиссии по внутренней торговле при Совете Труда и Обороны и Народного Комиссариата Финансов фондовые отделы при товарных биржах для торговли: а) иностранной валютой, как в наличности, так и траттами, чеками и т.д., б) банкнотами, в) государственными ценными бумагами, допущенными советской властью к обращению, г) акциями и паями акционерных и паевых товариществ и обществ, уставы коих утверждены в установленном порядке советской властью, д) благородными металлами в слитках.

2. Фондовые биржи и фондовые отделы при товарных биржах действуют на основании уставов, утверждаемых Советом Труда и Обороны по представлению Народного Комиссариата Финансов в отношении фондовых бирж и по согласованному представлению Комиссии по внутренней торговле при Совете Труда и Обороны и Народного Комиссариата Финансов в отношении фондовых отделов при товарных биржах.

3. Фондовые биржи и фондовые отделы подлежат непосредственному ведению Народного Комиссариата Финансов.

4. Покупка и продажа иностранной валюты, банкнот, государственных ценных бумаг, акций и паев, благородных металлов в слитках (п.1), производится на биржевых собраниях фондовых бирж или фондовых отделов, по принадлежности: а) членами фондовых бирж или фондовых отделов, б) постоянными посетителями фондовых бирж или фондовых отделов через фондовых маклеров, в) фондовыми маклерами, согласно особого о них положения.

5. Органами фондовой биржи или фондового отдела являются: а) общее собрание членов фондовой биржи или фондового отдела, б) биржевой комитет для фондовой биржи, совет - для фондового отдела. Указанным органам принадлежит заведывание делами фондовой биржи или фондового отдела по принадлежности. Кроме того, образуются ревизионные комиссии, избираемые на основаниях, указанных в соответствующем уставе.

6. Фондовые отделы, состоя при товарных биржах, в области своего устройства и порядка деятельности, пользуются полной самостоятельностью в отношении соответствующих товарных бирж. Члены совета фондового отдела одновременно состоят и членами биржевого комитета соответствующей товарной биржи.

7. Членами фондовой биржи или фондового отдела и постоянными посетителями могут быть: а) кредитные учреждения, б) представители Государственного Банка, Народного Комиссариата Финансов, Народного Комиссариата Внешней Торговли, а также другие органы, коим по закону будет предоставлено право производства фондовых биржевых операций, в) всероссийские кооперативные союзы, а также областные, губернские и районные отделения, входящие в состав всероссийского союза, или объединения к ним приравненные, г) частные торговые и промышленные предприятия, если владельцы их уплачивают промысловый налог не менее 7-го разряда по промышленности и 5-го разряда по торговле, лица, выбирающие промысловые свидетельства не ниже 5-го разряда.

Примечание. С утверждения Народного Комиссариата Финансов местные губернские финансовые отделы, в ближайшем ведении которых находятся фондовые биржи или отделы, имеют право особыми постановлениями понижать разряды обложения, указанные в настоящей статье.

8. Указанные в ст.7 учреждения, предприятия и их объединения и лица зачисляются в число членов фондового отдела или фондовой биржи по постановлению, в первом случае, совета, а во втором, биржевого комитета фондовой биржи. Совет или биржевой комитет, по принадлежности, обязан предварительно удостовериться в коммерческой солидности подлежащего учреждения, предприятия или лица, ходатайствующего о зачислении его в число членов фондовой биржи или фондового отдела, для чего совет или биржевой комитет имеет право затребовать представления баланса, отчета и других данных, определяющих торговое положение просителя. Отказ совета или биржевого комитета в принятии в число членов фондового отдела или фондовой биржи, может быть обжалован в общее собрание членов фондового отдела или фондовой биржи. Народному Комиссариату Финансов по соглашению с Комиссией по внутренней торговле при Совете Труда и Обороны предоставляется право особым постановлением по отношению к каждой фондовой бирже или фондовому отделу определить, какое количество членов биржевого комитета или совета должно быть избрано из числа членов фондовой биржи или фондового отдела, представляющих государственные, кооперативные и частные предприятия.

Примечание. Первоначальный состав членов фондовых бирж или фондовых отделов назначается Народным Комиссариатом Финансов по соглашению с Комиссией по внутренней торговле при Совете Труда и Обороны, равным образом назначаются тем же порядком, сроком на один год, первые биржевые комитеты фондовых бирж и советы фондовых отделов; по прошествии года биржевой комитет фондовой биржи и совет фондового отдела переходят на выборный порядок.

9. Для осуществления стоящих перед ними задач фондовые биржи или фондовые отделы в лице органов своего управления имеют право созывать общие собрания, организовывать собрания фондовой биржи или фондового отдела с обычными их функциями, учреждать должности фондовых маклеров, учреждать арбитражные и котировальные комиссии, консультационные и справочные бюро, издавать правила биржевой и фондовой торговли, входить в Народный Комиссариат Финансов с представлениями о нуждах фондовых бирж или отделов, устанавливать и взимать плату за посещение собраний фондовой биржа или фондового отдела, устанавливать взносы с постоянных посетителей и разовых посетителей, облагать денежными сборами совершаемые на фондовых биржах или фондовых отделах торговые сделки, издавать биржевые бюллетени фондовой биржи или фондового отдела, справочники и указатели.

Примечание 1. Фондовые маклера (в том числе и старшие) назначаются Народным Комиссариатом Финансов. Старшие фондовые маклера входят в состав на правах члена в соответствующие биржевые комитеты фондовых бирж и советы фондовых отделов.

Примечание 2. В состав котировальных комиссий фондовых бирж и фондовых отделов входят два представителя Народного Комиссариата Финансов.

10. Условия и порядок приема в члены фондовой биржи или фондового отдела и зачисления в постоянные посетители определяются в уставе фондовой биржи или фондового отдела.

Биржевые собрания фондовой биржи или фондового отдела могут посещать разовые посетители, допускаемые по рекомендации двух членов биржевого комитета фондовой биржи или совета фондового отдела.

11. Фондовые отделы содержатся, как за счет своих средств, так средств соответствующей товарной биржи по соглашению с последней. Фондовые биржи содержатся за счет собственных средств.

12. Уполномочить Совет Труда и Обороны издать по согласованному представлению Комиссии по внутренней торговле при Совете Труда и Обороны и Народного Комиссариата Финансов правила для допущения ценных бумаг к обращению на фондовых отделах или фондовых биржах, а также по согласованному представлению Комиссии по внутренней торговле при Совете Труда и Обороны, Народного Комиссариата Финансов и Народного Комиссариата Внешней Торговли - правила для обращения иностранной валюты.


Подписали:

Заместитель Председателя
Совета Народных Комиссаров
Л.Каменев

Управляющий Делами
Совета Народных Комиссаров
Н.Горбунов

Секретарь
Совета Народных Комиссаров
Л.Фотиева


20 октября 1922 года

д) постановление Совета народных комиссаров "О чеканке золотых червонцев"

О чеканке золотых червонцев

В соответствии с декретом о выпуске банковых билетов в червонцах, Совет Народных Комиссаров

постановил:

1. Поручить Народному Комиссариату Финансов приступить к чеканке золотой монеты, именуемой червонцем и содержащей один золотник семьдесят восемь целых и двадцать четыре сотых долей (1 золотник 78,24 долей) чистого золота.

2. Червонцы чеканятся в количестве, устанавливаемом Народным Комиссариатом Финансов по-полугодно, и выпускаются в обращение в порядке особых постановлений Народного Комиссариата Финансов.

3. Червонец содержит в себе девятьсот частей чистого золота и сто частей меди. В лигатурном фунте золота вышеозначенной пробы должно заключаться сорок семь червонцев и семьдесят три сто двадцать первых червонца.

4. Лигатурный вес червонца равен 2 золотникам, 1,6 долей.

5. Диаметр червонца определяется в восемьдесят девять точек.

6. При выделке червонцев допускается следующая терпимость: 1) в пробе - одна тысячная выше и ниже пробы и 2) в весе - две тысячные выше и ниже веса, указанного в ст.4.

7. Предельный вес, при котором червонец признается полновесным, не менее двух золотников и шести десятых доли.

8. Прием золота от частных лиц на монетном дворе для перечеканки в червонцы впредь до особого правительственного акта не производится.

9. За подделку червонцев виновные привлекаются к ответственности по ст.85 Уголовного Кодекса.

Подписали:

Заместитель Председателя
Совета Народных Комиссаров
Л.Каменев

Управляющий Делами
Совета Народных Комиссаров
Н.Горбунов

Секретарь
Л.Фотиева


26 октября 1922 года

Приложение 3.

Приложение 3
(к ст.69 прим.3)

а) извлечение из декрета Совета народных комиссаров "О порядке привлечения потребительской кооперации органами государства к выполнению товарообменных и заготовительных операций"

О порядке привлечения потребительской кооперации органами государства к выполнению товарообменных и заготовительных операций

Совет Народных Комиссаров

постановил:

14. Предприятия и промыслы, национализированные и муниципализированные у потребительской кооперации, возвращаются ей со всем сырьем, заготовленным на собственные средства кооперации и имеющиеся в наличии ко времени сдачи предприятия или промысла.

Примечание. Изъятие из настоящего правила устанавливается по соглашению заинтересованных государственных органов с Всероссийским Центральным Союзом Потребительских Обществ.

Подписали:

Председатель
Совета Народных Комиссаров
В.Ульянов (Ленин)

Управляющий Делами
Совета Народных Комиссаров
Н.Горбунов

Секретарь
Л.Фотиева


26 октября 1921 года

б) постановление Высшего совета народного хозяйства "О введении в действие инструкции о порядке возврата потребительской кооперации принадлежащих ей предприятий и промыслов"

Утвержденную в заседании Президиума Высшего Совета Народного Хозяйства инструкцию о порядке возврата потребительской кооперации принадлежащих ей предприятий и промыслов предлагаю ввести в действие с 28 февраля 1922 года.

Основание. п.3744 протокола заседания Президиума Высшего Совета Народного Хозяйства от 28 февраля 1922 года.


Председатель
Высшего Совета Народного Хозяйства
П.Богданов

За Управляющего Делами
Высшего Совета Народного Хозяйства
А.Белова

17 мая 1922 года

Инструкция о порядке возврата потребительской кооперации принадлежащих ей предприятий и промыслов


При применении ст.14 постановления Совета Народных Комиссаров от 26 октября о порядке привлечения потребительской кооперации органами государства к выполнению товарообменных и заготовительных операций (Собр. Узак. 1921 года N 72, ст.576) надлежит руководствоваться нижеследующими правилами:

1. Возврату потребительской кооперации подлежат все принадлежащие ей на праве собственности национализированные или муниципализированные или иным каким-либо способом обращенные в пользу государства как центральными, так и местными органами власти предприятия и промыслы со всем оборудованием, инвентарем и инструментами, находящимися на них ко дню опубликования постановления Совета Народных Комиссаров от 26 октября 1921 года.

2. Государственные органы, в ведении которых состоят принадлежащие потребительской кооперации предприятия и промыслы, должны вернуть таковые в двухнедельный срок со дня подачи о том заявления органами потребительской кооперации.

Примечание. Оставление в руках государства предприятий или промыслов, принадлежавших ранее потребительской кооперации, допускается лишь в исключительных случаях. Государственный орган, желающий воспользоваться этим правом, сообщает об этом потребительской кооперативной организации, которой должно быть возвращено предприятие. Указанное сообщение должно быть сделано в двухнедельный срок со дня опубликования настоящей инструкции.

Если между государственным органом и потребительской кооперацией соглашения по этому вопросу не будет достигнуто, разрешение это передается в местную смешанную комиссию (ст.13 инструкции), где вопрос должен быть разрешен в срок не долее 2 недель по вступлении в нее дела.

3. Если в указанном в ст.1 предприятии или промысле после национализации или муниципализации произведено то или иное дооборудование, совершен капитальный ремонт, ввезены машины, увеличен инвентарь и пр., то стоимость всех произведенных дооборудований, ремонтов и улучшений возмещается государству той потребительской кооперативной организацией, которой предприятие возвращается, по оценке в довоенных рублях, устанавливаемой местной смешанной комиссией. Оценка передаваемых дооборудований, ремонтов и пр. производится по их стоимости к моменту передачи. Порядок учреждения смешанных комиссий определен ст.13 настоящей инструкции.

4. Возмещение за оставляемые дооборудования, ремонты и проч. производится потребительской кооперацией путем отчисления определенной доли продукции возвращаемого предприятия или промысла, либо предоставления соответствующего количества топлива, вспомогательных материалов и пр., либо уплатой денег по курсу дня платежа.

5. Порядок и сроки указанных в ст.4 расчетов в случае, если между государственным органом и потребительской кооперацией не будет достигнуто по этим предметам соглашения, устанавливаются местной смешанной комиссией (ст.13); однако окончательный расчет во всяком случае должен быть произведен в срок не долее 6 месяцев со дня возврата предприятия или промысла.

Возврат предприятия производится в срок, установленный ст.2 инструкции независимо от времени расчета.

6. В случае вывоза из предприятий, указанных в ст.1 настоящей инструкции, машин, инструментов, инвентаря и пр., таковые должны быть возвращены кооперативной потребительской организации в двухнедельный срок после подачи заявления об этом, если возвращение этого имущества не повлечет за собой полной, на срок долее трех месяцев, остановки того предприятия, куда оно перевезено.

Во всех прочих случаях возврат вывезенного имущества не допускается, равно не допускается какое-либо иное возмещение потребительской кооперации за утраченные ею в связи с национализацией или муниципализацией машины, инвентарь, инструменты и пр.

Примечание. Неизбежность полной остановки предприятия в случае вывоза имущества, инвентаря и инструментов, подлежащих возврату, определяется особой технической комиссией, избираемой на равных началах государственным органом и кооперативной организацией. Если в комиссии не последует соглашения, вопрос передается на разрешение в местную смешанную комиссию и должен быть разрешен в срок не свыше одного месяца после подачи заявления.

7. При возврате потребительской кооперации предприятий и промыслов находящиеся на них готовые изделия и полуфабрикаты подлежат вывозу, если не последует особого соглашения об их оставлении.

За оставляемые в предприятии топливо, материалы производства и пр. потребительская кооперация уплачивает государственному органу стоимость их по рыночным ценам, существующим в момент возврата предприятия или промысла, или возмещает в натуре, в установленные соглашением сроки, соответствующим эквивалентом производства или соответствующим количеством каких-либо иных материалов.

8. Сырье, полуфабрикаты и фабрикаты, заготовленные и произведенные потребительской кооперацией на собственные средства и имеющиеся на предприятиях и промыслах ко времени опубликования настоящей инструкции, вывозу не подлежат и возвращаются потребительской кооперации совместно с предприятием или промыслом.

9. Предприятия и промыслы, находившиеся до момента национализации или муниципализации в пользовании потребительской кооперации на основании арендного договора, срок коего не истекает к указанному моменту, подлежат передаче ей в аренду без конкурса, если только они уже не сданы ко дню опубликования настоящей инструкции в аренду третьим лицам или если они не эксплуатируются государством непосредственно.

10. Срок и прочие условия сдачи в аренду потребительской кооперации указанных в ст.9 предприятий и промыслов, если по ним не будет достигнуто соглашение между государственным органом и кооперацией, определяются местной смешанной комиссией.

Заключенные в порядке настоящей статьи арендные договоры подлежат утверждению на общем основании.

11. Если предприятия, подлежащие возврату потребительской кооперации согласно настоящей инструкции, окажутся к моменту их возврата сданными в аренду третьим лицам, то передача предприятий потребительской кооперации не приостанавливается и к ней переходят все права государственных органов по арендным договорам.

12. Если предприятие, подлежащие возврату потребительской кооперации, окажется в аренде у этой последней, то передача не приостанавливается и арендный договор считается аннулированным с момента возвращения.

13. Указанные в настоящей инструкции местные смешанные комиссии учреждаются при губернских советах народного хозяйства в составе: председателя - по выбору губернского экономического совещания и представителей - по одному от губернского совета народного хозяйства и губернского союза потребительских обществ.

Постановления местных комиссий могут быть обжалованы в двухнедельный срок в центральную смешанную комиссию, учреждаемую при Высшем Совете Народного Хозяйства, в составе: председателя, назначаемого Советом Труда и Обороны, и представителей по одному от Высшего Совета Народного Хозяйства и Всероссийского Центрального Союза Потребительских Обществ.

Подписали:

Председатель
Высшего Совета Народного Хозяйства
П.Богданов

За Управляющего Делами
Высшего Совета Народного Хозяйства
А.Белова

в) декрет Совета народных комиссаров "О признании инструкции высшего совета народного хозяйства "о порядке возврата потребительской кооперации принадлежащих ей предприятий и промыслов" обязательной для всех народных комиссариатов и государственных

О признании инструкции Высшего Совета Народного Хозяйства "О порядке возврата потребительской кооперации принадлежащих ей предприятий и промыслов" обязательной для всех народных комиссариатов и государственных органов

В целях правильного проведения в жизнь постановления Совета Народных Комиссаров от 26 октября 1921 года, о порядке привлечения потребительской кооперации органами государства к выполнению товарообменных и заготовительных операций (Собр. Узак. 1921 года N 72 ст.576) Совет Народных Комиссаров

постановляет:

Признать инструкцию Высшего Совета Народного Хозяйства "О порядке возврата потребительской кооперации принадлежащих ей предприятий и промыслов", обязательной для всех народных комиссариатов и государственных органов, в ведении коих находятся указанные выше имущества потребительской кооперации со следующими изменениями:

1. Состав смешанных комиссий: третьим членом комиссии должен быть не представитель Высшего Совета Народного Хозяйства во всех случаях, а представитель ведомства по принадлежности.

2. Сроки, указанные в инструкции, устанавливаются не со дня получения инструкции, а со дня вступления в силу настоящего постановления Совета Народных Комиссаров.

3. Вопросы о возврате потребительской кооперации домов разрешаются не в порядке инструкции, а в порядке постановления Совета Народных Комиссаров от 28 декабря 1921 года и утвержденной Советом Народных Комиссаров инструкции от 5 января 1922 года.

Подписали:

Заместитель Председателя
Совета Народных Комиссаров
А.Рыков

Управляющий Делами
Совета Народных Комиссаров
В.Смольянинов

Секретарь
Л.Фотиева

23 августа 1922 года

г) постановление Совета народных комиссаров "О возврате потребительским кооперативным организациям национализированных и муниципализированных строений"

О возврате потребительским кооперативным организациям национализированных и муниципализированных строений

В развитие постановления Совета Народных Комиссаров от 26 октября 1921 года о привлечении потребительской кооперации государственными органами к заготовительным и товарообменным операциям в целях содействия потребительской кооперации в ее хозяйственной работе Совет Народных Комиссаров

постановляет:

     

1. Возвратить потребительским кооперативным организациям национализированные и муниципализированные у них строения и складочные помещения.

Примечание. Строения и склады, ныне находящиеся в ведении кооперативных организаций и учреждений, подлежат передаче потребительской кооперации немедленно. Порядок возврата остальных строений и складочных помещений должен быть указан в инструкции, предусмотренной п.3 настоящего постановления, с тем, что разрешение вопроса о возврате на местах производится по соглашению между органами Всероссийского Центрального Союза потребительских Обществ и соответствующими экономическими соглашениями.

2. Впредь не допускать национализации или муниципализации строений и складочных помещений, принадлежащих потребительской кооперации.

3. Поручить Народному Комиссариату Внутренних Дел в недельный срок выработать совместно с Всероссийским Центральным Союзом Потребительских Обществ инструкцию о порядке возврата потребительской кооперации строений и складочных помещений.

Подписали:

Заместитель Председателя
Совета Народных Комиссаров
Л.Каменев

Управляющий Делами
Совета Народных Комиссаров
Н.Горбунов

Секретарь
Л.Фотиева


17 октября 1922 года

Приложение 4.

Приложение 4
(к ст.ст.69 и 70)

а) извлечение из декрета Совета народных комиссаров "О порядке реквизиции и конфискации имущества частных лиц и обществ"

О порядке реквизиции и конфискации имущества частных лиц и обществ

Для приведения действующих постановлений и декретов о реквизициях и конфискациях в соответствии с новой экономической политикой Совет Народных Комиссаров, в отмену декрета от 16 апреля 1920 года (Собр. Узак. 1920 года N 29 ст.143), инструкции Народного Комиссариата Юстиции (Собр. Узак. 1920 года N 65 ст.288), постановления Совета Народных Комиссаров от 25 июля 1920 года ("Известия.Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета Советов" от 25 июля 1920 года N 163), ст.1-11, 25 и 46-51 декрета от 3 января 1921 года (Собр. Узак. 1921 года N 5 ст.37)

постановил:

1. Никакое имущество не может быть реквизировано или конфисковано иначе чем в порядке, предусмотренном настоящим декретом.

2. Реквизицией считается применяемое в силу государственной необходимости принудительное возмездное отчуждение или временное изъятие государством имущества, находящегося в обладании частных лиц и обществ.

3. Реквизиции имущества, кроме предметов, перечисленных в ст.11, производятся лишь в исключительных случаях и не иначе, как по постановлениям Совета Труда и Обороны, которые приводятся в исполнение соответствующими губернскими исполнительными комитетами через отделы управления.

4. Размер вознаграждения за реквизируемое согласно ст.3 имущество определяется губернской оценочной комиссией в составе представителей от губернского финансового отдела, губернского совета народного хозяйства, губернского продовольственного комитета, рабоче-крестьянской инспекции и губернского отдела управления по средним рыночным ценам, к моменту изъятия имущества из обладания владельца.

Примечание 1. Оплата производится губернскими исполнительными комитетами не позднее месячного срока со дня фактического изъятия имущества.

Примечание 2. С согласия владельца реквизируемого имущества допускается замена денежной оплаты натуральной.

5. Конфискацией считается безвозмездное принудительное отчуждение государством имущества, применяемое как наказание по приговорам, народных судов, революционных трибуналов и чрезвычайных комиссий по делам, по коим последним предоставлено право вынесения приговоров, а равно по распоряжению административных властей в случаях, указанных в сем декрете.

Примечание. В случае конфискации, применяемой в виде наказания, органы власти, производящие конфискацию, обязаны оставить владельцу конфискуемого имущества и членам его семьи предметы домашнего обихода, орудий мелкого или кустарного производства, если они служат средством к существованию и не являются предметами эксплуатации труда, а также продукты питания, необходимые для личного потребления осужденного и его семьи на срок не менее 6 месяцев.

6. Имущество концессионных предприятий может подлежать реквизиции или конфискации исключительно в случаях и в порядке, предусмотренном концессионным договором.

7. При каждой реквизиции или конфискации составляется в момент отобрания имущества особый акт, содержащий:

1) Указание законных оснований, по которым они производятся.

2) Должность, имя и фамилия лица, производящего реквизицию или конфискацию и его полномочия.

3) Имя, фамилия, местожительство владельца и место нахождения имущества.

4) Кому имущество оставлено на хранение.

5) Подробную и точную опись имущества с указанием веса, меры и рода упаковки.

Акт скрепляется подписями должностного лица, владельца или хранителя и двух посторонних свидетелей, копия акта выдается владельцу не позднее 3 дней.

8. В случае обнаружения имущества, скрытого от реквизиции или подлежащего конфискации на основании сего декрета, милиция налагает на таковое имущество предварительный арест.

9. При предварительном аресте имущества, подлежащего реквизиции или конфискации, составляется об аресте акт порядком, указанным в ст.7 сего декрета, причем этот акт подлежит немедленному направлению в подлежащее судебное или административное учреждение, которое не позднее 3 недельного срока обязано объявить владельцу арестованного имущества свое решение о реквизиции, конфискации или освобождения арестованного имущества.

10. Нижеследующие предметы, при отсутствии надлежащего разрешения на их хранение, подлежат обязательной безвозмездной сдаче государству и в случае их обнаружения конфискуются с привлечением их хранителей к уголовной ответственности: а) оружие, взрывчатые вещества, воинское снаряжение и летательные аппараты, б) телеграфное и радиотелеграфное имущество, в) аннулированные ценные бумаги.

Примечание. Лица, добровольно сдавшие в сроки, устанавливаемые соответствующими органами, указанные в сей статье предметы, освобождаются от уголовной ответственности.

13. Конфискуемые предметы питания, первой необходимости и сельского хозяйства обращаются в натуральный фонд социального обеспечения, согласно ст.6 декрета Совета Народных Комиссаров от 14 мая 1921 года (Собр. Узак. 1921 года N 48, ст.236).

Предметы, не подходящие под действие ст.6 упомянутого декрета, поступают в общем порядке в распоряжение органов, ведающих использованием предметов данного рода.

14. Впредь до изменения в отношении реквизиций, производимых военным и морским ведомствами, сохраняют силу ст.ст.31-45 декрета от 3 января 1921 года и инструкции к ним от того же числа.

15. Конфискации таможенными учреждениями подлежат:

а) предметы, проносимые и провозимые через государственную границу, помимо пограничных пунктов таможенного контроля;

б) товары, деньги и всякого рода предметы и ценности, воспрещенные к ввозу или вывозу, скрытые от таможенного контроля, путем какого-либо ухищрения или путем неправильной декларации при почтовых отправлениях;

в) товары и всякого рода предметы, хотя и разрешенные к ввозу или вывозу, но сокрытые от таможенного контроля с целью избежания платежа установленных сборов;

г) предметы, перечисленные в ст.10 сего декрета, при вывозе их за границу без надлежащего разрешения;

д) документы, вредные для РСФСР в политическом и экономическом отношениях;

е) предметы старины или искусства, вывозимые за границу без разрешения Народного Комиссариата Просвещения.

Примечание. Перечень предметов, воспрещенных к ввозу или вывозу, а также правила о порядке конфискации, производимой согласно сей статьи, о порядке обратного вывоза или реквизиции, провозимых через таможню предметов, равно о порядке и размерах взыскания за контрабанду, вырабатываются Народным Комиссариатом Внешней Торговли совместно с Народным Комиссариатом по Иностранным Делам и Народным Комиссариатом Финансов и утверждаются Советом Народных Комиссаров. До издания указанных правил сохраняют силу ст.ст.12, 24 и 26-30 декрета о реквизициях и конфискациях от 3 января 1921 года.

16. Пересылаемые в обход действующих почтовых правил деньги и предметы, в случае обнаружения таковых в почтовых отправлениях, конфискуются органами Народного Комиссариата Почт и Телеграфов.

17. Должностные лица, виновные в нарушении правил сего декрета, подлежат ответственности в судебном порядке. Независимо от сего, потерпевший имущественный ущерб от незаконной реквизиции или конфискации имеет право требовать возврата ему неправильно отчужденного имущества или возмещения убытков посредством иска, предъявляемого в народном суде к органу государственной власти, представители которого незаконно произвели конфискацию или реквизицию.

Подписали:

Председатель
Совета Народных Комиссаров
В.Ульянов (Ленин)

Управляющий Делами
Совета Народных Комиссаров
Н.Горбунов

Секретарь
Л.Фотиева

17 октября 1921 года

б) извлечение из декрета Совета народных комиссаров "О реквизициях и конфискациях"

О реквизициях и конфискациях


_______________
Ст.ст.11-30 декрета от 3 января 1921 года (Собр. Узак. 1921 года N 5, ст.37) заменены декретом "О таможенной охране" (Собр. Узак 1922 года N 58, ст.734).

12. Подлежащие конфискации товары, деньги и разного рода предметы могут быть обнаружены или в районе действия таможенных учреждений при провозе и проносе означенных товаров, денег и предметов через эти учреждения или же вне таможенного района при тайном провозе и проносе этих товаров, денег и предметов, помимо таможенного учреждения.

13. Для обнаружения контрабандных товаров, тайно привезенных из-за границы или предназначенных к тайному вывозу за границу, таможенные служащие имеют право в пределах 7 верстной пограничной полосы производить обыски и выемки во всех случаях, когда имеется подозрение в сокрытии контрабанды. Вне пределов означенной полосы обыски и выемки производятся таможенными служащими не иначе, как при участии уголовной или общей милиции на общем основании.

14. Все задержанные вне района действия таможенных учреждений таможенными служащими или какими-либо другими лицами контрабандные товары должны быть доставляемы вместе с проносителями и провозителями их в ближайшее таможенное учреждение, по составлении на месте задержания товаров, протокола с указанием в нем следующих сведений: время и место составления протокола, кем, когда и где обнаружено нарушение декретов о национализации внешней торговли или других декретов и постановлений, в чем оно состоит (в тайном провозе или в попытке тайного провоза товаров), имя, отчество и фамилия владельца товара, понятые и свидетели нарушения, описания вида каждого товарного места, знаков, печатей и вес брутто товаров, а также показание владельца о том, принадлежит ли товар ему или кому-либо другому и все сделанные понятыми, свидетелями и владельцами товара замечания.

15. По доставлении товаров в таможенное учреждение немедленно в присутствии задержателей и задержанных, производится подробный досмотр и опись этих товаров.

16. При обнаружении предметов, ценностей и денег, не скрытых от таможенного надзора, но не разрешенных к хранению внутри России (ст.ст.1, 2 и 3 сего постановления), вещи эти отбираются, и с ними поступают согласно ст.ст.4, 5 и 6 настоящего постановления.

17. Оценка задержанных товаров производится таможенными учреждениями одновременно с досмотром, а в случае возникновения сомнения в стоимости товаров или же заявления со стороны провозителей или владельца товаров спора по поводу оценки, для участия в производстве последнего приглашаются сведущие лица.

18. Дела о контрабанде разрешаются в порядке административном или судебном.

19. В административном порядке, т.е. непосредственно таможенными учреждениями разрешаются дела о контрабанде в случаях, когда, кроме конфискации товаров, полагается лишь денежное взыскание в размере двойной стоимости товаров.

20. В судебном порядке разрешаются дела о контрабанде в следующих случаях: 1) если, кроме конфискации товаров и денежного взыскания, назначается арест и лишение свободы; 2) если по делам, разрешаемым в административном порядке, обвиняемый в недельный срок не согласится с постановлением таможенного учреждения.

21. При разрешении контрабандных дел в административном порядке постановления таможенного учреждения по этим делам должны быть объявлены виновным лицам с указанием срока и порядка обжалования постановлений (ст.26).

22. В случае задержания товаров без провозителя, копия постановления таможенного учреждения выставляется у дверей последнего, и если в течение недельного срока не последует жалобы на неправильное задержание товара, постановление таможенного учреждения признается вошедшим в силу и неподлежащим обжалованию.

23. Задержанные товары по делам, переданным в суд (за исключением случаев ст.16), остаются на хранении в таможенном учреждении и передаются в суд по его требованию при рассмотрении дела, после чего возвращаются в таможенное учреждение для приведения в исполнение решения суда.

24. Представленные в таможенное учреждение товары, подверженные скорой порче, немедленно, по производстве досмотра, описи и оценки и по признании их таможенными учреждениями контрабандными, поступают в распоряжение государства. Остальные же задержанные товары поступают в распоряжение казны лишь по вступлении в законную силу постановлений таможенного учреждения или народного суда о конфискации товаров.

26. На постановления таможенных учреждений по делам, разрешаемым в административном порядке, могут быть приносимы жалобы в Главное Управление Таможенного Контроля через таможенные учреждения в месячный срок со дня объявления постановления.

Примечание. При задержании товара без проносителя срок обжалования определяется согласно ст.22.

27. Постановления таможенного учреждения могут быть отменены высшей инстанцией лишь в тех. случаях когда эти постановления будут признаны нарушающими действующие законоположения.

28. Жалобы представляются в Главное Управление Таможенного Контроля в семидневный срок со дня подачи их в таможенное учреждение и разрешаются Главным Управлением в двухдневный срок, считая со дня получения жалобы. Решение Главного Управления Таможенного Контроля объявляется заинтересованным лицам через таможенное учреждение, в которое подана жалоба.

29. На постановление таможенного учреждения о задержании контрабандных товаров по делам, обращенным уже к судебному производству, жалоб в порядке административном не допускается; возражения обвиняемых на означенные постановления подлежат обращению в соответственный суд.

30. Решения Главного Управления Таможенного Контроля являются окончательными и обжалованию не подлежат.

Положение о праве и порядке производства реквизиций военным и морским ведомствами

31. Реквизиция производится:

1) в период мобилизации распоряжением гражданских властей, согласно заранее выработанных окружными военными комиссариатами мобилизационных планов;

2) в военное время:

а) на территории РСФСР в местностях, подчиненных революционному военному совету фронта или отдельной армии, в областях неприятеля, занятых по праву войны, а также на территориях нейтральных государств, когда последнее занято неприятелем, распоряжением военных властей;

б) во всех прочих местностях РСФСР гражданскими властями.

32. С требованием производства реквизиций военные власти должны обращаться:

а) по предметам, входящим в круг ведения Народного Комиссариата Продовольствия и Высшего Совета Народного Хозяйства; к местным органам этих ведомств и

б) по всем прочим предметам в президиум местных исполнительных комитетов.

33. Войскам воспрещается приступать самостоятельно к реквизиции.

34. При производстве реквизиций войсковые части должны всемерно оказывать гражданским властям содействие обозными средствами, рабочими командами и т.п.

35. Все реквизированное передается войскам по документам, установленным для получения продуктов из складов и магазинов военного ведомства.

36. При расплате с местными жителями за реквизированное военными властями гражданским органам никаких документов не выдается.

Принятые от гражданских органов продукты и предметы обязательно записываются на приход, и отчет о них производится на общих основаниях.

38. В районах, подчиненных революционному военному совету фронта или отдельной армии, военным властям не разрешается производить никаких реквизиций без распоряжения или утверждения смешанными комиссиями в составе: председателя, назначаемого чрезвычайным уполномоченным Совета Труда и Обороны по снабжению фронта или армии, и по одному представителю от окружного продовольственного комитета фронта или армии, революционного военного совета фронта или армии и представителя местного исполнительного комитета.

39. В случае отсутствия на месте органов смешанной комиссии или когда связь с ними нарушена, военным властям разрешается производить реквизиции самостоятельно, немедленно донося об этом местной смешанной комиссии.

40. Право назначения реквизиции, указанной в ст.39, предоставляется войсковым начальникам начиная с начальника дивизии и выше.

41. Независимо от сего начальник всякого отряда, не исключая мелких команд и разъездов, или войсковой части, потерявший совершенно связь со своими войсками и действующий отдельно, в случае невозможности заготовить иными способами все необходимое для выполнения, поставленной ему задачи обеспечения довольствием вверенного ему отряда или части при невозможности испросить своевременно разрешение на производство реквизиции обязан применить реквизицию. О причине и размере реквизиции указанные начальники доносят по команде при первой к тому возможности.

42. При производстве всякого рода реквизиций, как в районах, подчиненных окружным военным комиссариатам, так и революционному военному совету фронтов или отдельных армий, военные власти обязаны строжайше следить за охраной прав и имущественных интересов трудового населения.

43. Реквизиция в сфере влияния противника производится при соблюдении указанных выше условий, но под прикрытием войск, и в этом случае назначается особое лицо, которому подчиняется, как начальник прикрытия, так и лицо, непосредственно производящее реквизицию.

44. Начальник прикрытия получает указание от особого назначенного для производства реквизиции лица о районе, назначенном для реквизиции, о времени выступления и сведения о противнике, а во время производства реквизиции - о степени успешности ее выполнения. В свою очередь начальник прикрытия доносит означенному лицу об угрожающей реквизиционному отряду опасности.

45. Начальник прикрытия несет ответственность за безопасность реквизиционного отряда как во время производства реквизиции, так и при следовании в район, назначенный для производства реквизиции и обратно.

в) инструкция по применению "Положения о праве и порядке производства реквизиции военным и морским ведомствами"


§ 1. Для производства реквизиции назначается необходимое число лиц, команды рабочих, переводчики, если встретится надобность, подводы для перевозки реквизированного и приглашается представитель рабоче-крестьянской инспекции.

§ 2. Лицо, назначающее реквизицию, указывает:

а) район реквизиции; б) количество и род подлежащих реквизиции предметов и какое количество их должно быть оставлено населению; в) время реквизиции; г) способ уплаты (наличными деньгами или же квитанциями); д) пункты и куда надлежит доставлять реквизированное.

§ 3. При необходимости производства реквизиции в разных пунктах, таковая по усмотрению лица, ее производящего, может быть произведена:

а) одновременно, причем назначаются отдельные команды под начальством ответственных лиц в пункты реквизиции, с определенным указанием порядка производства ее, количества подлежащих реквизиции предметов и т.д. согласно § 2; б) постепенно путем перехода из одного пункта в другой, причем из каждого пункта выбирается соответствующая часть потребных средств.

§ 4. Ход работы реквизиции при постепенном и одновременном производстве ее совершенно одинаков.

§ 5. Реквизиции военными властями производятся: а) посредством местных административных властей, раскладкой на жителей, с доставкой в назначенные пункты без содействия войск или с содействием их по требованию гражданских властей; б) самими войсками с участием или без участия местных гражданских властей и в) назначением довольствия от хозяев по квартирам.

§ 6. Лицо, производящее реквизицию, обязательно обращается к означенным в § 5 властям, которым предъявляется требование доставить к определенному времени, в определенный пункт, определенное количество средств, указывая при этом способ, каким будет оплачена реквизиция (при определении количества средств следует обозначить меру и вес последних в местных единицах).

§ 7. Если местные власти отсутствуют, производящий реквизицию обращается к местным гражданам с вышеуказанными требованиями. Часть этих граждан может быть задержана на время реквизиции в качестве заложников.

§ 8. Если со стороны населения будет оказано противодействие, то лицо, производящее реквизицию, приступает к сбору необходимых средств самими войсками и с командой рабочих обходит магазины, склады и другие торговые учреждения, дома, квартиры, производя в присутствии нескольких местных граждан, силой приведенных в качестве свидетелей, выемку средств, назначенных для реквизиции.

§ 9. Во всех случаях производства реквизиции необходимо иметь строгое наблюдение, чтобы люди, назначенные для производства реквизиции, не забирали средств в излишнем, сравнительно с назначенным, количестве, не портили бесцельно вещей и продуктов, вообще точно придерживались указаний настоящей инструкции.

§ 10. При выполнении реквизиции продовольственных припасов и фуража лица, производящие таковую, вправе пользоваться широкой заменой одних продуктов другими, в зависимости от наличия средств в реквизируемом районе, следуя таблице замен, установленной положением о продовольствии войск в военное время.

§ 11. По окончании производства реквизиции, деньги, а также реквизиционные квитанции, выдаются или представителям гражданских учреждений или представителям населения, причем в случае уплаты денег взимается от лиц, коим уплачиваются деньги, расписка на местном языке в получении их.

§ 12. Все реквизированные средства доставляются в указанные для сего пункты, склады или магазины, сдаются в последние весом, мерою или счетом, согласно расписке, полученной производящим реквизицию лицом, или согласно корешков реквизиционных тетрадей; в приеме вещей и продуктов производящее реквизицию лицо получает от лица, принявшего реквизированные средства, квитанцию.

§ 13. Производивший реквизицию подробно доносит начальнику, назначившему таковую, о количестве реквизированных средств, о роде их или причине замены одних продовольственных и фуражных продуктов другими, каким порядком производилась реквизиция, какое отношение реквизиции жителей и властей, приходилось ли прибегать к мерам воздействия и к каким. Одновременно копия донесения посылается местному органу полевой рабоче-крестьянской инспекции.

§ 14. Лицо или часть, производившая реквизицию, кроме донесений, согласно § 13 отчитывается перед рабоче-крестьянской инспекцией за все реквизированное, обязательно указывая при этом, где записаны на приход принятые от населения продукты.

Подписали:

Председатель
Совета Народных Комиссаров
В.Ульянов (Ленин)

Управляющий Делами
Совета Народных Комиссаров
Н.Горбунов

Секретарь
Л.Фотиева

3 января 1921 года

г) декрет Совета народных комиссаров "О конфискациях и реквизициях имущества частных лиц в местностях, освобожденных от неприятеля"

О конфискациях и реквизициях имущества частных лиц в местностях, освобожденных от неприятеля

Совет Народных Комиссаров

постановил:

     

1. Имущество лиц, проживающих в местностях РСФСР, которые были временно заняты неприятельскими или контрреволюционными войсками, и добровольно ушедших с противником при эвакуации ими означенных местностей, подлежит конфискации.

Примечание. Имущество оставшихся членов семьи ушедшего, совместно с ним проживавших, конфискации не подлежит.

2. Постановление о конфискации означенного, в п.1 имущества исходит от местных исполнительных комитетов или революционных комитетов губернских, городских и уездных, причем, в каждом отдельном случая составляется особый акт с точным указанием: 1) формальных оснований конфискации и 2) конфискуемого имущества. Заинтересованным лицам, по их ходатайствам, выдается копия означенного акта.

Примечание. Постановления о конфискации исходящие от революционных комитетов или исполнительных комитетов городских или уездных, подлежат утверждению в каждом отдельном случае губернскими революционными комитетами или президиумами губернских исполнительных комитетов.

3. Конфискованное движимое имущество передается органам, ведающим бесхозяйным имуществом.

4. Имущество лиц, насильственно или принудительно эвакуированных из указанных в п.1. местностей по роду их профессий или службы в государственных и общественных учреждениях, конфискации не подлежат.

5. Лица, эвакуированные насильственно или принудительно (п.4), при возвращении на место постоянного жительства или прежней службы имеют право возбуждать ходатайство о возврате неправомерно конфискованного имущества.

Примечание. Означенные ходатайства могут быть возбуждены и в том случае, если конфискация имела место до издания настоящего постановления.

6. Дела о возврате неправильно конфискованного имущества рассматриваются губернскими революционными комитетами или президиумами исполнительных комитетов.

7. При решении дела в пользу потерпевшего последнему должно быть возвращено конфискованное имущество в натуре, а в тех случаях, когда имущество распределено советскими учреждениями до издания настоящего постановления, потерпевшему выдается соответствующее вознаграждение.

8. Настоящее постановление входит в силу с 20 сентября 1920 года.

Подписали:

Председатель
Совета Народных Комиссаров
В.Ульянов (Ленин)

Управляющий Делами
Совета Народных Комиссаров
Н.Горбунов

Секретарь
Л.Фотиева

28 марта 1921 года

д) декрет Совета народных комиссаров "О конфискации всего движимого имущества граждан, бежавших за пределы республики или скрывающихся до настоящего времени"

О конфискации всего движимого имущества граждан, бежавших за пределы Республики или скрывающихся до настоящего времени

Совет Народных Комиссаров в дополнение декрета Совета Народных Комиссаров о бесхозяйном имуществе (Собр. Узак. 1920 года N 87, ст.442)

постановил:

1. Объявить собственностью РСФСР все движимое имущество бежавших за пределы Республики или скрывающихся до настоящего времени граждан, в чем бы оно ни заключалось и где бы оно ни находилось.

2. Из означенного имущества все предметы искусства и старины, имеющие особую художественную и историческую ценность, передать в музеи, университеты и другие просветительные учреждения распоряжением Народного Комиссариата Просвещения; все остальное имущество таких граждан обратить в товарный фонд Республики и передать в распоряжение Народного Комиссариата Внешней Торговли и других народных комиссариатов, по принадлежности.

3. Народным Комиссариатам Просвещения и Внешней Торговли во исполнение настоящего постановления издать подробную инструкцию.

Подписали:

Председатель
Совета Народных Комиссаров
В.Ульянов (Ленин)

Управляющий Делами
Совета Народных Комиссаров
Н.Горбунов

Секретарь
Л.Фотиева

19 ноября 1920 года

е) извлечение из декрета Совета народных комиссаров "Об улучшении постановки дела социального обеспечения рабочих, крестьян и семейств красноармейцев"

Об улучшении постановки дела социального обеспечения рабочих, крестьян и семейств красноармейцев

6. Учитывая исключительную важность помощи крестьянскому и рабочему населению, а также обеспечения семейств красноармейцев, создать натуральный фонд социального обеспечения, для чего установить как правило, что конфискуемые по суду и в административном порядке предметы питания, первой необходимости и сельского хозяйства, а равно бесхозяйное имущество подлежат зачислению в натуральный фонд социального обеспечения. Номенклатура подлежащих зачислению в натуральный фонд социального обеспечения предметов устанавливается комиссией использования по представлению Народного Комиссариата Социального Обеспечения.

Подписали:

Председатель
Совета Народных Комиссаров
В.Ульянов (Ленин)

Управляющий Делами
Совета Народных Комиссаров
Н.Горбунов

Секретарь
Л.Фотиева

14 мая 1921 года

ж) декрет Совета народных комиссаров "Об изменении ст.6 декрета совета народных комиссаров от 14 мая 1921 года об улучшении постановки дела социального обеспечения рабочих, крестьян и семей красноармейцев"

Об изменении ст.6 декрета Совета Народных Комиссаров от 14 мая 1921 года об улучшении постановки дела социального обеспечения рабочих, крестьян и семей красноармейцев

Во изменение ст.6 (раздел III) декрета Совета Народных Комиссаров от 14 мая 1921 года об улучшении постановки дела социального обеспечения рабочих, крестьян и семей красноармейцев (Собр. Узак. 1921 года, N 48, ст.236) Совет Народных Комиссаров

постановил:

Конфискуемые по суду и в административном порядке, а также входящие в состав бесхозяйного имущества предметы питания, первой необходимости и сельского хозяйства, подлежат зачислению в натуральный фонд социального обеспечения, причем предметы, неоплаченные акцизом, передаются Народному Комиссариату Социального Обеспечения по уплате им акциза по ставкам, действующим в момент передачи.

Действие настоящего постановления не распространяется на случаи взыскания продналога в административном и судебном порядке.

Подписали:

За Председателя
Совета Народных Комиссаров
А.Рыков

Заместитель Управляющего Делами
Совета Народных Комиссаров
В.Смольянинов

Секретарь
Л.Фотиева

11 июля 1922 года

з) декрет совета народных комиссаров "О премировании задержателей контрабанды, реализации конфискованного таможенными учреждениями и бесхозяйного имущества"

Во изменение декрета Совета Народных Комиссаров от 3-го января 1921 года "О реквизициях и конфискациях" (Собр. Узак. 1921 года N 5, ст.37), декрета от 17 октября 1921 года того же наименования (Собр. Узак. 1921 года N 70, ст. 564), постановления Совета Народных Комиссаров от 14 мая 1921 года "Об улучшении постановки дела социального обеспечения рабочих, крестьян и семейств красноармейцев" (Собр. Узак. 1921 года N 48, ст.236), инструкции от 11 июля 1921 года "О порядке зачисления в натуральный фонд социального обеспечения конфискованного по суду и в административном порядке, а равно и бесхозяйного и выморочного имущества" (Собр. Узак. 1921 года N 53, ст. 320) и декрета Совета Народных Комиссаров от 21 ноября 1921 года "О премировании задержателей контрабанды" (Собр. Узак. 1921 года N 76, ст.632), Совет Народных Комиссаров

постановляет:

1. Все предметы и товары, задержанные таможенными учреждениями и конфискованные по суду и в административном порядке, продаются с торгов, за исключением благородных металлов, ценных бумаг и других товаров, перечень коих поручается выработать Народному Комиссариату Финансов, по соглашению с Народным Комиссариатом Внешней Торговли, в недельный срок.

2. Деньги, вырученные от продажи, распределяются следующим образом: 70 процентов, за удержанием из них сумм, потраченных на расходы по перевозке конфискованных товаров и ведению дел в суде, поступают в премию задержателям контрабанды, а остающиеся 30 процентов - или в доход Народного Комиссариата Социального Обеспечения, если они выручены от продажи предметов питания, первой необходимости и широкого потребления, или в доход казны в соответственное распределение в остальных случаях.

3. Поручить Народному Комиссариату Внешней Торговли, по соглашению с Народным Комиссариатом Финансов и Народным Комиссариатом Социального Обеспечения, выработать в недельный срок инструкцию о производстве торгов по продаже конфискованного таможенными учреждениями имущества и представить на утверждение Совета Народных Комиссаров.

Подписали:

За Председателя
Совета Народных Комиссаров
А.Рыков

Заместитель Управляющего Делами
Совета Народных Комиссаров
В.Смольянинов

Секретарь
Л.Фотиева

14 июля 1922 года

и) извлечение из декрета Всероссийского центрального исполнительного комитета и Совета народных комиссаров "Об ответственности за нарушения декрета о едином натуральном налоге и о порядке возбуждения, направления и рассмотрения дел об этих налогах"

Об ответственности за нарушения декрета о едином натуральном налоге и о порядке возбуждения, направления и рассмотрения дел об этих налогах

Ст.18. При конфискации имущества по приговорам судебных органов соблюдается ст.38 Угол. Кодекса и следующий порядок: прежде всего отчуждаются предметы продовольствия, а затем уже живой и мертвый инвентарь и прочее имущество неплательщика, причем не подлежит конфискации:

а) сельскохозяйственный инвентарь, необходимый в хозяйстве в размерах по усмотрению судебной власти;

б) одна корова, одна лошадь, а если хозяйство имеет свыше десяти десятин посева, то две лошади или пара волов, быки-производители, молодняк лошадей до 3 лет, молодняк крупного рогатого скота до 2 лет, овцы и свиньи до 6 месяцев.

Ст.19. Конфискованное по приговорам судебных органов имущество обращается на покрытие несданной части налога, причем продовольственные продукты сдаются в заготовительную контору, а все прочие виды имущества соответствующими отделами управления продаются с публичных торгов; вырученные же от продажи суммы зачисляются в доход казны по приходной смете Народного Комиссариата Продовольствия.

Подписали:

За Председателя
Совета Народных Комиссаров
А.Рыков

Заместитель Управляющего Делами
Совета Народных Комиссаров
В.Смольянинов

Секретарь
Л.Фотиева


21 июля 1922 года

к) ст.38 уголовного кодекса Р.С.Ф.С.Р.


Конфискация имущества состоит в принудительном безвозмездном отчуждении в пользу государства, всего или точно определенного судом имущества осужденного, за исключением, необходимых для осужденного и его семьи предметов домашнего обихода и служащего средством к существованию осужденного и его семьи инвентаря мелкого, кустарного или сельскохозяйственного производства, или инвентаря, необходимого для профессиональной работы осужденного, а также за исключением предметов питания, необходимых для личного потребления осужденного и его семьи на срок не менее шести месяцев.

Инвентарь, необходимый для профессиональной работы осужденного, может быть конфискован, если суд постановляет о лишении данного осужденного права заниматься соответствующей профессией.

Приложение 5. Положение о государственных подрядах и поставках

Приложение 5
(к ст.235)

I. (В редакции 4 июля 1922 года)

Порядок сдачи подряда и поставки

1. Сдача подряда и поставки органам государства, в том числе и снятым с государственного снабжения, производится путей публичных торгов, о дне и условиях коих заблаговременно публикуется во всеобщее сведение.

Примечание 1. Порядок публичных торгов определяется особой инструкцией, издаваемой Народным Комиссариатом Рабоче-Крестьянской Инспекции по соглашению с Высшим Советом Народного Хозяйства, Народным Комиссариатом Путей Сообщения, Народным Комиссариатом Финансов, Народным Комиссариатом Продовольствия, Народным Комиссариатом по Военным Делам, Народным Комиссариатом Земледелия.

Примечание 2. Сдача подряда и поставки на сумму не свыше ста тысяч рублей денежными знаками 1922 года допускается и без производства торгов.

2. Договоры на сумму не свыше 500000 руб. образца 1922 года заключаются государственными учреждениями и предприятиями самостоятельно. Договоры на сумму от 500000 до 3000000 рублей должны утверждаться отделом губернского (областного) исполнительного комитета, коему подведомственно сдающее подряд (поставку) учреждение или предприятие. Договоры на сумму свыше 3000000 рублей должны утверждаться соответствующими народными комиссариатами.

Договор, утвержденный надлежащим порядком, считается вступившим в силу со дня его заключения.

Примечание 1. Местные органы Народного Комиссариата Путей Сообщения и Народного Комиссариата по Военным Делам, коим предоставлено право вступать в договоры подряда и поставки, заключают такие договоры на сумму до 3000000 рублей образца 1922 года, самостоятельно, а свыше 3000000 рублей - с утверждения Народного Комиссариата Путей Сообщения и Народного Комиссариата по Военным Делам по принадлежности. Права правлений железных дорог, образующихся на основании постановления Совета Труда и Обороны от 31 мая 1922 года (Собр. Узак. 1922 года N 37, ст.444), определяются упомянутым постановлением.

Примечание 2. В случаях стихийных бедствий договоры на производство неотложных работ по борьбе с упомянутыми бедствиями могут заключаться местными органами и без соблюдения требования ст.2 и примечания 1 к ней, с немедленным уведомлением органа, коему надлежало бы представить договор на утверждение.

Примечание 3. Снятые полностью с государственного снабжения предприятия и объединения предприятий (тресты), заключают договоры подряда и поставки в порядке, предусмотренном утвержденными положениями о них.

3. Об утверждении или отказе в утверждении договора, согласно предыдущей статьи, подрядчик (поставщик) должен быть уведомлен в течение 10 дней со дня заключения договора при утверждении его губернскими органами и в течение 20 дней при утверждении его центральным органом.

В течение указанных сроков подрядчик (поставщик) не вправе отказаться от принятых им условий договора или требовать их изменения.

4. Правила сего положения распространяются и на те случаи, когда обе договаривающиеся стороны являются органами государства.

II. Отношения между государством и подрядчиком


4а. По договору подрядчик обязуется на свой страх и риск выполнить определенное задание государственного учреждения или предприятия (возведение и ремонт сооружений, заготовку дров, перевозку и т.д.), последнее же обязуется дать определенное вознаграждение за выполнение задания.

5. Подрядчик обязан выполнить задание в определенный договором срок, причем работа должна удовлетворять, как выраженным в контракте условиям, так и нормальным техническим требованиям.

6. При отсутствия иного соглашения подрядчик обязан на свой счет обеспечить работы необходимыми приспособлениям - орудиями, инструментами и материалами.

7. Подрядчик обязан принять все меры к полной сохранности вверенного ему государством имущества и несет имущественную ответственность за всякое упущение, повлекшее за собой гибель, пропажу или повреждение означенного имущества.

8. В случае отпуска государственными органами недоброкачественного материала или при наличии других обстоятельств, вредящих прочности или годности работы, подрядчик обязан своевременно в письменной форме предупредить о них учреждение, сдавшее подряд, и одновременно рабоче-крестьянскую инспекцию, которые назначают комиссию для проверки заявления.

9. Если обязанность, указанная в ст.8, подрядчиком не выполнена, он отвечает за убытки, понесенные государством, вследствие указанных в ст.8 обстоятельств.

10. Подрядчик, производящий работу из своего материала, отвечает за доброкачественность такового.

11. Просрочка со стороны подрядчика в выполнении подряда дает государству право либо отступиться от договора и взыскивать убытки, причиненные неисполнением, либо, не расторгая договора, взыскивать убытки, причиненные просрочкой, и условленную неустойку.

12. Если подрядчик не приступает к исполнению договора, своевременно или настолько медленно выполняет работы, что исполнение всей работы к сроку становится, очевидно, невозможным, сдавший подряд государственный орган имеет право расторгнуть договор и потребовать возмещения убытков и уплаты неустойки.

13. Если во время исполнения работы станет очевидным, что она, по вине подрядчика, не будет исполнена надлежащим образом, государственный орган, сдавший подряд, образует комиссию с участием рабоче-крестьянской инспекции и сведущих лиц и назначает подрядчику соответственный срок для устранения недостатков и, при неисполнении требуемого в срок, либо может расторгнуть договор, либо произвести хозяйственным или подрядным способом, за счет неисправного подрядчика исправление или окончание работы.

14. Если в выполненной работе окажутся существенные недостатки или отступления от договора, сдавший подряд государственный орган может отказаться от принятия работы и, в случае вины подрядчика, потребовать вознаграждения за убытки и уплату неустойки.

При наличии менее существенных недостатков орган государства вправе требовать безвозмездного исправления работы либо соответствующей сбавки цены с подряда.

16. Подрядчик, пользующийся наемным трудом, обязан соблюдать все законы о труде и страховании рабочих, а также соответствующие постановления Всероссийского Центрального Совета Профессиональных Союзов и его органов.

17. В случае неуплаты в срок подрядчиком рабочим заработанного ими вознаграждения, орган, сдавший подряд, вправе удовлетворить рабочих, при бесспорности их требования, из сумм, причитающихся к выдаче подрядчику.

18. По выполнении работы подрядчиком орган государства обязан принять ее, произведя при участии рабоче-крестьянской инспекции и сведущих лиц осмотр и испытание сделанной работы в условленный договором срок.

19. Государство выплачивает вознаграждение подрядчику по сдаче всей работы, если по договору не условлена выплата вознаграждения по частям, по мере сдачи частей работы.

20. Вознаграждение, уплачиваемое государством подрядчику, определяется установленной в договоре ценой (в деньгах или натурой). Оплата подрядов в форме процентного начисления на расходы, понесенные подрядчиком, по выполнению работы не допускается.

21. Риск за случайную гибель материала до сдачи работы несет сторона, поставляющая материал.

Если гибель материала (транспортируемого имущества) произошла по вине или упущению другой стороны, последняя отвечает за убытки.

III. Отношение между государством и поставщиком

22. В силу договора поставки поставщик (продавец) обязуется доставить государству к определенному сроку известное количество движимых вещей (товаров), определенных родовыми признаками, а государство обязуется уплатить условленную цену в деньгах или натуре.

23. Поставщик обязан поставить товар условленного качества и отвечает перед государством за недостатки, уменьшающие цену или пригодность товара.

24. Обнаруженные в поставленном товаре недостатки дают государству право или расторгнуть договор, или требовать соответствующего уменьшения покупной цены, либо замены поставленных вещей вещами надлежащего качества, или, наконец, приобрести таковые за счет продавца, а равно требовать установленной в договоре неустойки.

25. Если недостатком обладает лишь часть доставленных вещей, легко отделимая от остальной части, то последствия, указанные в ст.24, распространяются только на эту часть.

26. По доставлении вещей поставщиком в указанное договором, а при отсутствии указания - в определяемое по смыслу договора, место, государственный орган, заключивший договор, обязан принять вещи по надлежащем осмотре их при участии рабоче-крестьянской инспекции и сведущих лиц в установленный договором срок.

(В редакции 4 июля 1922 года).

27. О недостатках, которые не могли быть замечены при приемке вещей, как - то: крытая упаковка и т.д., учреждение или предприятие, принявшее или использующее поставленные вещи, должно уведомить продавца,немедленно по обнаружении недостатков. В этом случае наступают последствия, указанные в ст.ст.24 и 25.

28. Государственный орган обязан произвести расчет с поставщиком не позже двух недель по принятии товара, если иное не установлено договором.

(В редакции 4 июля 1922 года).

IV. Финансирование государством подрядчика и поставщика

29. Учреждение или предприятие, сдавшее подряд (поставку), может авансировать подрядчика (поставщика) условленными в договоре суммами в соответствии с организационными и подготовительными расходами, действительно потребными для выполнения договора подряда (поставки), но не свыше 25% цены договора.

(В редакции 4 июля 1922 года).

V. Обеспечение исполнения договора подрядчиком и поставщиком

30. В обеспечение подрядов и поставок, подрядчики и поставщики должны вносить залог в размере 10 процентов цены договора. Залог может быть представлен как самим контрагентом по договору подряда (доставки), так и другими лицами.

Примечание. От внесения залога могут быть освобождаемы выступающие в качестве подрядчиков и поставщиков государственные учреждения и предприятия, а равно всероссийские, областные и губернские кооперативные объединения.

(В редакции 4 июля 1922 года).

31. В обеспечение исполнения договора государство имеет право преимущественного перед другими кредиторами удовлетворения из имущества подрядчика или поставщика, в первую очередь из имущества, служащего для выполнения подряда, и из имущества, находящегося в предприятии поставщика.

32. В договор государственного подряда или поставки должно включаться условие о неустойке, как на случаи просрочки, так и на случаи неисполнения договора подрядчиком (поставщиком).

33. Недобросовестный подрядчик или поставщик, независимо от имущественной ответственности несет ответственность в уголовном порядке.

Подписали:

Председатель
Совета Народных Комиссаров
В.Ульянов (Ленин)

Управляющий Делами
Совета Народных Комиссаров
Н.Горбунов

Секретарь
Л.Фотиева


30 сентября 1921 года

О введении в действие гражданского кодекса Р.С.Ф.С.Р.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 11 ноября 1922 года

О введении в действие Гражданского Кодекса РСФСР, принятое на IV сессии 31 октября 1922 года

1. Гражданский Кодекс вводится в действие с 1 января 1923 года.

2. Никакие споры по гражданским правоотношениям, возникшим до 7-го ноября 1917 года, не принимаются к рассмотрению судебными и иными учреждениями республики.

3. Споры по гражданским правоотношениям, возникшим в промежуток времени от 7 ноября 1917 года до введения в действие Гражданского кодекса Р.С.Ф.С.Р, регулируются законами, действовавшими в момент их возникновения.

4. Поскольку правоотношения, допускавшиеся действовавшими в момент их возникновения законами, недостаточно полно регулируются упомянутыми законами, к ним применяются постановления Гражданского Кодекса РСФСР

5. Распространительное толкование Гражданского Кодекса РСФСР допускается только в случае, когда этого требует охрана интересов рабоче-крестьянского государства и трудящихся масс.

6. Воспрещается толкование постановлений Кодекса на основании законов свергнутых правительств и практики дореволюционных судов.

7. Общая трехлетняя исковая давность распространяется и на правоотношения, возникшие до введения в действие Гражданского Кодекса РСФСР

8. Права граждан иностранных государств, с которыми РСФСР вступило в то или иное соглашение, регулируются этими соглашениями.
_______________
В редакции, установленной постановлением ВЦИК от 23 ноября 1922 года ("Изв. ВЦИК" N 269 от 28 ноября 1922 года).

Поскольку права иностранцев не предусмотрены соглашениями с соответствующими правительствами и специальными законами, права иностранцев на свободное передвижение по территории РСФСР, избрание профессий, открытие и приобретение торгово-промышленных предприятий, приобретение вещных прав на строения и земельные участки могут быть ограничены постановлением надлежащих центральных органов правительства РСФСР по соглашению с Народным Комиссариатом Иностранных Дел.

Примечание 1. Иностранные акционерные общества, товарищества и проч., приобретают права юридического лица в РСФСР лишь с особого разрешения правительства.

Примечание 2. Иностранные юридические лица, не имеющие разрешения на производство операций в РСФСР, пользуются правом на судебную защиту в РСФСР по претензиям, возникающим вне пределов РСФСР и относящимся к ответчикам, пребывающим в ее пределах, не иначе, как на началах взаимности.

9. Действие Гражданского Кодекса распространяется на всю территорию РСФСР

Центральным исполнительным комитетом автономных республик предоставляется, с утверждения Президиума Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета, вносить в Кодекс дополнения и изменения, необходимые в целях приспособления его к особенностям быта соответствующих республик.

Председатель Всероссийского
Центрального Исполнительного Комитета
М.Калинин

Народный Комиссар Юстиции
Курский

Секретарь Всероссийского
Центрального Исполнительного Комитета
Енукидзе


Электронный текст документа
подготовлен ЗАО "Кодекс" и сверен по:
"Собрание узаконий и распоряжений
Рабочего и крестьянского правительства",
N 71, 25 ноября 1922 года


Источник: http://docs.cntd.ru/document/901808921


Закрыть ... [X]

О введении в действие Гражданского кодекса РСФСР, принятое на Как правильно вязать жилет

Смежные правоотношения связанные с трудом Смежные правоотношения связанные с трудом Смежные правоотношения связанные с трудом Смежные правоотношения связанные с трудом Смежные правоотношения связанные с трудом Смежные правоотношения связанные с трудом